Договор поставки расходуемых материалов, комплектующих, вспомогательного оборудования для аналитических приборов

Договор по поставку комплектующего оборудования

Договор поставки расходуемых материалов, комплектующих, вспомогательного оборудования для аналитических приборов

При поставке оборудования по Договору Поставщик оформляет товарную накладную и вместе с Оборудованием передает для подписания Покупателю.4.3. Покупатель в момент передачи Оборудования в присутствии представителя Поставщика проверяет Оборудование, по количеству, ассортименту и упаковке Оборудования на соответствие его сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации.4.4.

В случае соответствия Оборудования по количеству, ассортименту и упаковке сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель подписывает товарную накладную.4.5.

Договор поставки расходуемых материалов, комплектующих, вспомогательного оборудования для аналитических приборов

Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на складе Покупателя на основании накладных и документов о качестве. Покупатель имеет право на проверку качества Товара непосредственно у Продавца.3.6.

В случае несоответствия комплектности, количества, повреждений или дефектов Товара Покупатель обязан в течение календарных дней отправить Продавцу АКТ/Претензию заказным письмом (либо по средствам факсимильной связи с последующим направлением оригинала АКТа/Претензии заказным письмом с уведомлением о вручении), Продавец гарантирует в течение 5 календарных дней рассмотреть АКТ/Претензию и с согласия Покупателя произвести бесплатную замену. В случае не оформления Покупателем письменной претензии в указанные сроки, Продавец имеет право на отказ от замены Товара.3.7.

В случае существенного несоответствия качества Товара (неустранимых недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:Отказаться от исполнения условий Приложения и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору;Данные условия Покупатель также отражает в АКТе/Претензии.

Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих

Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12.3.7.

Риск случайной гибели, повреждения, хищения Товара, необходимых материалов, а также имущества Заказчика в период передачи Товара, лежит на Поставщике до момента подписания Заказчиком товарной накладной.3.8.

Объем переданного Товара не должен превышать общий объем Товара, утвержденный в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).4.1.

Качество поставляемого Товара подтверждается сертификатом соответствия, предоставляемым Поставщиком.4.2.

Договор поставки оборудования образец

Очень часто покупателем оборудования выступают государственные органы.

Образец договора поставки можно скачать бесплатно и применить его при создании собственного соглашения.

  • Скачать образец / бланк
  • Сопутствующие документы
  • Описание документа
  • Посмотреть скриншот
  • Оставить отзыв
  • ЗАДАТЬ ВОПРОС

Загрузка.

Скачать образец [46,5 Kb] (Загрузили: 896) Договор поставки оборудования уникален с точки зрения предмета соглашения.

Являясь разновидностью договора поставки, контракт может содержать и условия монтажа и дальнейшего обслуживания технического агрегата.

Данный вид продажи всегда длителен по времени, и правовые бумаги, регулирующие отношения, проверяются несколько раз. Как правило, стороны самостоятельно исполняют данный вид контракта, не прибегая к услугам дорогостоящих специалистов.

По смыслу условий, одна сторона берет на себя обязательства поставить другой определенное оборудование в заданный срок за плату.

Очень часто заказчиком (покупателем) предмета выступают государственные органы. Обязательные пункты договора поставки оборудования:

  • Название документа, дата и место его составления в самом верху;
  • Юридические реквизиты участников в точном соответствии с правоустанавливающими бумагами;
  • Общие термины и понятия, обязательства, права, ответственность в случае нарушения договоренности;
  • Сроки исполнения, стоимость, исключительные положения;
  • Иные особенности контракта, предусмотренные участниками;
  • Приложения (схемы, чертежи, инструкции, уникальность эксплуатации);
  • Подписи и расшифровки каждой стороны.

Чтобы юридический акт был легитимным и имел силу, важно внести в него все необходимые абзацы.

Важнейшей особенностью является указание места, где будет находиться в последующем агрегат.

Режим использования во многом определяет срок службы и гарантийные обязательства поставщика. Подписание соглашения о продаже оборудования означает вступление в силу всех его пунктов и начало исполнения обязательств сторонами. Конкретизирующих поставку оборудования норм законодательства не имеется.

К институту применяются общие правила купли-продажи и поставки. Дата: 2015-11-07

Договор поставки оборудования

оборудованияг. «» 2019 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю и ввести в эксплуатацию в соответствии с «Порядком ввода в эксплуатацию» (Приложение № к настоящему Договору) оборудование, указанное в спецификации (Приложение № к настоящему Договору).

Покупатель обязуется принять и оплатить указанное оборудование, а также обеспечить условия эксплуатации, указанные в Приложении № к настоящему Договору. Также Продавец обязуется осуществлять гарантийное обслуживание данного оборудования в соответствии с приложением № к настоящему Договору.1.2. Приложения № являются неотъемлемой частью настоящего Договора.1.3.

Стоимость поставляемого оборудования по настоящему Договору составляет рублей, в том числе НДС рублей.2.1. Качество оборудования должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.2.2.

Гарантийный срок эксплуатации по производственным дефектам определяется в Спецификации (Приложение №).3.1. Поставка оборудования осуществляется согласно спецификации (Приложение №) со склада Продавца в г. .3.2. Приемка оборудования производится на складе Покупателя, о чем составляется расходная накладная, подписываемая представителями сторон настоящего Договора.4.1.

Цены на оборудование определяются в условных единицах.4.2. Оплата по настоящему договору производится в рублях поэтапно. Суммы, подлежащие оплате и сроки, в которые будут производиться оплаты, приведены в следующем графике:4.2.1.

Первый платеж составляет % от итоговой суммы, что составляет рублей, в том числе НДС рублей и осуществляется в течение трех банковских дней с даты подписания Договора.

4.2.2. Второй платеж составляет %, что составляет рублей, в том числе НДС рублей и осуществляется после прихода оборудования на склад Поставщика.4.3.

Покупатель обязуется в течение трех банковских дней с момента оплаты предоставить Продавцу копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.5.1.

В случае нарушения сроков поставки оплаченного товара Продавцом, Продавец обязуется уплатить пеню из расчета % от суммы не представленного в срок товара за каждый день задержки, но не более % от общей суммы оплаченного товара.

Пеня начисляется с даты получения Продавцом письменного Уведомления от Покупателя Продавцу, которое является неотъемлемой частью Договора.5.2.

В случае нарушения сроков оплаты товара Покупателем, Покупатель обязуется уплатить пеню из расчета % невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более % от общей суммы счета, выставленного на соответствующую партию товара.

Пеня начисляется с даты направления Покупателем письменного оформления Уведомления от Продавца Покупателю, которое является неотъемлемой частью Договора.5.3.

Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно наступает в результате действия непреодолимой силы (форс-мажор).6.1. Споры между сторонами настоящего Договора подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде г. согласно законодательству РФ.6.2.

Изменения и дополнения настоящего Договора, могут быть произведены только на основании письменного соглашения сторон, оформляемого отдельным протоколом.6.3.

Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.6.4.

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения сторонами всех обязательств по Договору.6.5.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.ПродавецЮр.

Источник: https://ros-trud.ru/dogovor-po-postavku-komplektujuschego-oborudovanija-67493/

Договор поставки расходуемых материалов, комплектующих, вспомогательного оборудования для аналитических приборов

Договор поставки расходуемых материалов, комплектующих, вспомогательного оборудования для аналитических приборов

расходуемых материалов, комплектующих, вспомогательного оборудования для аналитических приборов

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Продавец в соответствии с заказом Покупателя обязуется передавать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить Товары.

1.2. Наименование, ассортимент, количество, комплектность Товаров, цена, способ, сроки и условия поставки, сроки оплаты, а также иные условия согласовываются Сторонами в Приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.

1.3. Каждое Приложение является отдельным соглашением, заключенным в рамках настоящего Договора. Каждое последующее не отменяет и не приостанавливает действие предыдущих Приложений, если в нем не указано иное.

1.4. Продавец гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар не обременен правами третьих лиц, в том числе: не заложен, не находится под арестом, свободен от таможенных процедур, и что Продавец вправе распоряжаться данным Товаром, в том числе поставить его Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена товара указывается в Приложениях к настоящему Договору и включает в себя:

  • стоимость продукции;
  • стоимость тары, упаковки, соответствующей характеру груза и способу транспортировки;
  • транспортные расходы;
  • налог на добавленную стоимость;

2.2. Цена Товара, согласованная Сторонами в Приложениях, не может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке в период действия Приложения.

Продавец обязан известить Покупателя об изменении согласованных в Приложениях цен не менее, чем за календарных дней до предполагаемых изменений.

Изменение цены считается принятым Покупателем только в случае подписания обеими Сторонами соответствующего Приложения.

2.3. Оплата осуществляется перечислением денежных средств на счет Продавца. Валюта платежа – рубль РФ. Если в Приложениях к Настоящему Договору цена Товара определена в иностранной валюте, то оплата производится в рублях по официальному курсу ЦБ России на день платежа. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.

2.4. Допускается оплата Товара третьим лицом, о чем Покупатель должен уведомить Продавца в письменном виде с указанием плательщика – третьего лица.

3. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

3.1. Поставка Товара производится в сроки и согласно условиям, указанным в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью данного Договора.

3.2. По письменному соглашению Сторон допускается досрочная поставка Товара.

3.3. Не позднее календарных дней после поставки Товара, Продавец обязан предоставить Покупателю следующие оригиналы документов, относящиеся к отгрузке:

  • счет-фактуру – 1 экз.
  • товарную накладную – 1 экз.

Реквизиты Покупателя и Продавца в отгрузочных документах заполняются на основе п.9 настоящего Договора.

3.4. Право собственности на Товар и все риски, связанные с гибелью и порчей Товара переходят от Продавца к Покупателю с даты поставки Товара, что подтверждается подписью представителя Покупателя на товарной или товарно-транспортной накладной.

3.5. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на складе Покупателя на основании накладных и документов о качестве. Покупатель имеет право на проверку качества Товара непосредственно у Продавца.

3.6.

В случае несоответствия комплектности, количества, повреждений или дефектов Товара Покупатель обязан в течение календарных дней отправить Продавцу АКТ/Претензию заказным письмом (либо по средствам факсимильной связи с последующим направлением оригинала АКТа/Претензии заказным письмом с уведомлением о вручении), Продавец гарантирует в течение 5 календарных дней рассмотреть АКТ/Претензию и с согласия Покупателя произвести бесплатную замену. В случае не оформления Покупателем письменной претензии в указанные сроки, Продавец имеет право на отказ от замены Товара.

3.7. В случае существенного несоответствия качества Товара (неустранимых недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

  • Отказаться от исполнения условий Приложения и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
  • Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору;Данные условия Покупатель также отражает в АКТе/Претензии.

3.8. Покупатель обязан следить за сохранностью Товара и упаковки, тары на случай возврата. Если на момент возврата Товар имеет видимые повреждения и основная часть упаковки нарушена Продавец оставляет за собой право возмещения убытков вследствие порчи за счет Покупателя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты поставленного Товара Продавец вправе потребовать уплаты пени в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ России в день, (действующей на первый день нарушения срока) от стоимости поставленных Товаров за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости поставленного Товара.

4.3. В случае нарушения Продавцом срока поставки Товара Покупатель вправе потребовать уплаты пени в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ России в день, (действующей на первый день нарушения срока) от стоимости не поставленных в срок Товаров за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости не поставленного в срок Товара.

4.4. Обязанность уплаты штрафных санкций возникает у Стороны, не исполнившей обязательства, с даты получения соответствующей претензии другой Стороны, оформленной в письменном виде и подписанной уполномоченным лицом. Срок уплаты штрафных санкций указывается в претензии. Штрафные санкции оплачиваются на основании выставленного Стороной счета.

4.5. Продавец согласен, что счет, выставленный, Покупателем Продавцу для оплаты штрафных санкций может быть включен в акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачетов, встречных однородных требований по оплате за поставленный Товар и по оплате штрафных санкций.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если оно является следствием форс-мажора.

5.2.

Под форс-мажором понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могут быть предусмотрены какой-либо Стороной и не зависят от нее. К таким обстоятельствам относятся: военные действия, стихийные бедствия, акты органов государственной власти, запрещающие и/или препятствующие Сторонами своих обязательств по Договору.

5.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору вследствие обстоятельств, указанных в п.7.

2 Договора, должна известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде в течение часов с приложением соответствующих документов, подтверждающих возникновение данных обстоятельств.

Указанные обстоятельства должны быть подтверждены и удостоверены уполномоченными органами Российской Федерацией.

5.4. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время, в течение которого действует форс-мажор.

5.5. Если форс-мажор продолжает действовать в течение более месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, в этом случае Стороны обязуются произвести взаиморасчеты за фактически поставленную Продукцию и произведенным платежам.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие по Договору, регулируются путем переговоров.

6.2. В случае не достижения согласия путем переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Все вопросы, непредусмотренные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1.

Документация и техническая информация, передаваемые Сторонами друг другу по Договору, являются конфиденциальными и не будут ими публиковаться и/или распространяться для всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по Договору.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все Приложения к Договору, являются его неотъемлемой частью.

8.2. После подписания Договора все предыдущие переговоры в устной и письменной форме по Договору утрачивают силу.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору будут иметь силу, если они совершенны в письменной форме, подписаны уполномоченными на это представителями Сторон и заверены печатями Сторон.

8.4. Стороны не в праве, без предварительного письменного согласия на то другой Стороны передавать свои обязанности, предусмотренные Договором, третьим лицам, за исключением законных правопреемников Сторон.

8.5. В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов Покупателя и Продавца, Стороны заблаговременно известят об этом друг друга не позднее рабочих дней до даты изменений.

8.6. Договор составлен в 2-х экземплярах: 2 экземпляра на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.7. Оригинал подписанного договора, факсовая копия или электронная версия имеет одинаковую юридическую силу.

8.8. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «»2014 года.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПродавецЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ПокупательЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец _________________Покупатель _________________

Источник: http://digm.ru/dogovor-postavki-rashoduemyh-materialov-komplektuyuschih-vspomogatelnogo-oborudovaniya-dlya-analiticheskih-p.html

Договор поставки комплектующих

Договор поставки расходуемых материалов, комплектующих, вспомогательного оборудования для аналитических приборов

Виды поставки товара Виды поставок Товаров: 2.1.

Поставка Товара, имеющегося в наличии на складе: -отгрузка Товара Покупателю осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после подачи заявки Покупателем.

2.2.

Поставка Товара, отсутствующего на складе поставщика: Срок поставки товара на склад поставщика 7 (семь) рабочих дней, при условии, что товар находится на центральном складе дистрибьютора. 2.3.

Поставщик имеет право досрочно поставить товар, предварительно согласовав день, время и место поставки Товара с Покупателем.

3. Порядок заказа и поставки товара. 3.1 Покупатель направляет Поставщику Заявку на поставку товара.

Заявка предоставляется в письменном виде по факсу, либо в электронном виде по адресу Заявка должна содержать: — дату и номер заказа — информацию о Покупателе (реквизиты, точный адрес грузополучателя, контактные телефоны либо электронный адрес) — данные о наименовании и количестве поставляемого товара (номера должны соответствовать каталожным номерам, содержащимся в каталоге Товара Поставщика) — вид и срок поставки.

3.2.

Образец договора поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих, заключаемый между юридическими лицами

Цена Договора включает в себя общую стоимость Товара, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, а также упаковку, доставку, погрузку и разгрузку Товара.2.4.

Оплата производится в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение банковских дней от даты поставки Товара (партии товара), на основании подписанной Сторонами Акта сдачи-приемки товара, товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12, счета-фактуры и счета, выставленного Поставщиком. Аванс не предусмотрен.2.5. Заказчик не несет ответственность за последствия при расчетах по банковским реквизитам Поставщика, если последний своевременно, за один банковский день до соответствующего платежа, письменно не уведомил Заказчика об их изменении.2.6. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.3.1.

Договор поставки запчастей для автомобилей

1.2. Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар по ценам, указанным в счетах Поставщика, в сроки, оговоренные в Договоре. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является его собственностью, не заложен, не находится под арестом, не является предметом иска третьих лиц.

2.1. Покупатель направляет Поставщику посредством телефонной, факсимильной, электронной и иных современных технических средств связи заявку на Товар. Поставщик имеет право корректировать заявки с последующим уведомлением Покупателя.

2.4. Поставщик считается исполнившим обязанность по передаче Товара в момент его отгрузки со своего склада (дата накладной),

Образец договора поставки запасных части, номерных агрегатов и аксессуаров для автомобилей, заключаемый между юридическими лицами

Поставщик имеет право корректировать заявки с последующим уведомлением Покупателя.2.2.

Расходы Поставщика по доставке включаются в стоимость Товара или оплачиваются Покупателем.2.5.

Право собственности на Товар у Получателя возникает с момента исполнения Поставщиком обязанности по его передаче.2.6. Подписанием накладной Получатель подтверждает отсутствие со своей стороны претензий к Поставщику по количеству, ассортименту, комплектности, внешнему виду и качеству Товара, за исключением претензий по скрытым недостаткам.3.1.

Образец договора поставки расходуемых материалов, комплектующих, вспомогательного оборудования для аналитических приборов, заключаемый между юридическими лицами

Продавец гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар не обременен правами третьих лиц, в том числе: не заложен, не находится под арестом, свободен от таможенных процедур, и что Продавец вправе распоряжаться данным Товаром, в том числе поставить его Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.2.1.

Цена товара указывается в Приложениях к настоящему Договору и включает в себя:

  1. налог на добавленную стоимость;
  2. стоимость продукции;
  3. транспортные расходы;
  4. стоимость тары, упаковки, соответствующей характеру груза и способу транспортировки;

2.2. Цена Товара, согласованная Сторонами в Приложениях, не может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке в период действия Приложения.

Продавец обязан известить Покупателя об изменении согласованных в Приложениях цен не менее, чем за календарных дней до предполагаемых изменений. Изменение

Закон РАА

Поэтому в соответствии с п.

5 ст. 454 ГК РФ к нему применяются общие нормы закона о договорах купли-продажи (§ 1 гл. 30 ГК РФ), если иное не установлено правилами о договорах поставки (§ 3 гл. 30 ГК РФ).

Поскольку в отношении предмета договора поставки специальными правилами не установлено иное, при согласовании данного условия сторонам договора следует руководствоваться общими положениями о договорах купли-продажи (ст.

ст. 455, 465 ГК РФ). В соответствии с указанными статьями условия договора поставки о предмете (товаре) считаются согласованными, если позволяют определить наименование и количество товара.Если условие о предмете договора не согласовано В таком случае договор считается незаключенным, т.е. не порождает для его сторон никаких прав и обязанностей (п.

1 ст. 432 ГК РФ).Вместе с тем сторона, которая полностью или частично приняла исполнение по договору либо другим образом подтвердила

Договор поставки запчастей и расходных материалов для автомобилей (стр. 1 )

Покупатель не несет ответственность за невыборку всех товаров, указанных в Приложении №1.

2. Условия поставки и отгрузки Товара. 2.4. Товар поставляется партиями в течение 3-х рабочих дней с момента подачи заявки Поставщику.

На каждую партию Товара выставляется счёт. В счёте указываются ассортимент, количество и цена Товара, а также общая сумма партии Товара.

3. Цена Товара. Порядок расчетов. 3.1. Общая стоимость Товара, поставляемого в течение срока действия настоящего Договора, составляет _________________________________________________________ рублей ____ копеек, в том числе НДС _________________________________________________.

Договор поставки комплектующих образец бланк

В этой главе стоит указать не только наименование, но и более расширенную информацию о лицах, участвующих в сделке.

Предмет данного договора, как впрочем и любого другого, должен быть описан предельно подробно, чтобы не было никаких сомнений о каком именно предмете идет речь.

Сумма сделки и порядок, в котором будет произведена оплата. Поскольку сделка является взаимовыгодной операцией, то данная глава должна быть оговорена и описана, согласовано между участниками.

Источник: https://dtp-sovetnik.ru/dogovor-postavki-komplektujuschih-96930/

Договор поставки приборов образец

Договор поставки расходуемых материалов, комплектующих, вспомогательного оборудования для аналитических приборов
Приемка поставляемого Товара по количеству и качеству производится на основании данных, указанных в накладных и сертификатах качества в день поставки (отгрузки) Товара. 5.2.

Порядок возврата и замены Товара ненадлежащего качества определяется дополнительным соглашением Сторон. 6. Права и обязанности Сторон 6.1.1.

Требовать от Поставщика поставки Товара в количестве и ассортименте, оговоренном Сторонами в Спецификации, в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2.4.

Договор поставки оборудования: скачать образец договора

Существенные условия непосредственно влияют на основные характеристики данной разновидности договоров. Поставщик оборудования и покупатель обязаны соблюдать все эти условия. Несоблюдение этих условий приведет к серьезным юридическим последствиям.

  • Указание названия оборудования предназначающегося для поставки
  • Указание количества штук
  • Обязательства передать оборудование в указанные сроки
  • Соблюдение указанных сроков выполнения обязательств
  • Момент выполнения поставщиком заявленных обязательств
  • Риск порчи оборудования (непреднамеренной) и обязательства в этом случае
  • Ассортимент поставляемого оборудования
  • Качество оборудования
  • Последствия, которые понесут стороны в случае нарушения соглашения
  • Гарантийные обязательства
  • Цена за услуги

Очень важным моментом является то, что передача некоторых составляющих комплекта оборудования может носить единовременный характер (например, техпаспорт, руководство к использованию, сертификаты и т.д.).

Договор поставки и монтажа оборудования со спецификацией

Для технически сложного оборудования (механизмы, станки) в контракте следует указать условие о монтаже (так называемые пусконаладочные работы) специалистами продавца и проведении обучения специалистов покупателя правилам пользования оборудования. Контракт по поставке оборудования должен быть заключен в письменной форме в виде единого документа, подписанного сторонами.

В тексте соглашения необходимо указать: Кроме договора поставки оборудования, вы можете скачать:

  • спецификацию;
  • график платежей;
  • график поставок;
  • дополнительное соглашение;
  • акт приема-передачи;
  • протокол разногласий;
  • протокол согласования разногласий.

Остальные документы ищите в разделе «Договоры поставки».

Искам нет
Добавить комментарий