Договор поставки оборудования

Договор поставки и монтажа оборудования — образец

Договор поставки оборудования

Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор)

Существенные условия договора поставки

Существенные условия договора подряда

Рекомендуемые условия для поставки

Рекомендуемые условия для подряда

Условия о гарантии

Приемка оборудования и установки с пусконаладкой

Поставка и монтаж оборудования в одном договоре: риск признания незаключенным

Риск непризнания договора смешанным

Когда договор может быть не признан смешанным

Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор) 

Рассматриваемый в настоящей статье договор распространен и активно применяется субъектами предпринимательской деятельности. Обусловлено это удобством и практичностью. Так, лицо, приобретающее оборудование, особенно дорогостоящее, заключив его, может рассчитывать не только на то, что ему доставят этот товар, но и на то, что установят, наладят, смонтируют и введут его в эксплуатацию.

Важно! По своей сути эта сделка является смешанным договором, в котором содержатся условия договора поставки (см. гл. 30 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ) и договора подряда (гл. 37 ГК РФ).

Вывод! Таким образом, к соответствующим частям заключенного договора будут применяться правила, которые регулируют отношения либо по поставке, либо по подряду. Вместе с тем порядок применения таких правил может быть изменен контрагентами по их соглашению (см. п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Стоит отметить, что приобретение оборудования покупателем может быть осуществлено только на основании договора поставки, а его дальнейший монтаж произведен по отдельному договору подряда или возмездного оказания услуг.

Такой отдельный договор покупатель может заключить не только с лицом, у которого он приобрел товар, но и с третьими лицами.

Между тем в хозяйственной деятельности многие применяют именно смешанный договор, содержащий в себе обязанность поставщика поставить оборудование и установить его.

Скачать образец договора на поставку оборудования можно по следующей ссылке: Договор на монтаж и поставку оборудования — образец.

Обратите внимание! Рассматриваемый договор является смешанным, поэтому он должен содержать в себе существенные условия обоих договоров — и подряда, и поставки. В противном случае такое соглашение может быть признано незаключенным как полностью, так и в части. 

Существенные условия договора поставки 

Даже простой образец договора поставки оборудования должен содержать по меньшей мере одно существенное условие, предусмотренное законодательством, — условие о предмете сделки. В свою очередь, предметом в данном договоре будет тот товар (оборудование), который покупатель решил купить, а поставщик — поставить.

С целью снижения риска признания данного условия несогласованным, а также более точной идентификации поставляемого оборудования в договоре необходимо отражать не только наименование оборудования, но и его характеристики, в том числе:

  • наименование производителя;
  • марку, модель;
  • год выпуска;
  • мощность;
  • габариты;
  • иные технические характеристики поставляемого товара (в зависимости от его типа), позволяющие более точно его индивидуализировать. 

Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны (см. абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Дополнительную информацию по теме смотрите в статье «Какие существенные условия договора поставки по ГК РФ?». 

Существенные условия договора подряда 

Договор на поставку оборудования с монтажом должен содержать и существенные условия договора подряда. Это:

  1. Условие о предмете. Применительно к рассматриваемому договору это условие должно содержать:
  • наименование оборудования и его индивидуализирующие признаки (учитывая, что это условие отражается в пунктах о поставке товара, можно сделать отсылку к соответствующему пункту договора поставки и монтажа оборудования);
  • наименование работ, которые должен произвести подрядчик-поставщик, выполняя монтаж, их этапы и содержание;
  • результат работ, который желает получить покупатель-заказчик.
  1. Условие о сроке, в который работы по монтажу должны быть произведены. При этом необходимо указывать дату, с которой подрядчик должен приступить к монтажу оборудования, и дату, не позже которой монтаж должен быть закончен, а результаты сданы заказчику по соответствующему акту. При отсутствии сроков, но определении времени начала работ, например после оплаты аванса, договор не будет являться незаключенным (см. п. 6 информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165). Если монтаж предполагает работу в несколько этапов, рекомендуется определить в договоре дату начала и окончания каждого такого этапа. 

Несмотря на то, что цена выполнения монтажных работ не является существенным условием, ее также желательно закрепить в соглашении, разделив при этом, какая часть является вознаграждением за работу, а какая — сопутствующими расходами (на материал для работ, аренду техники, зарплату рабочим и т. п.). 

Важно! Если в договоре не прописано, что цена монтажа приблизительная, она является твердой и поставщик-подрядчик не вправе требовать ее увеличения. 

Рекомендуемые условия для поставки 

Поскольку рассматриваемый договор содержит в себе элементы двух договоров, предусмотренных ст. 506 и 702 ГК РФ, при его составлении следует учитывать законодательные требования, предъявляемые к обоим соглашениям. При этом контрагентов можно назвать как поставщиком и покупателем, так и подрядчиком и заказчиком — особой роли это не играет.

А чтобы снизить потенциальные риски при исполнении такого договора, в него рекомендуется включить следующее.

Образец договора поставки оборудования должен содержать условия:

  • о качестве оборудования, подлежащего поставке (ст. 469 ГК РФ);
  • комплектности и количестве (ст. ст. 465, 478 ГК РФ);
  • перечне документов, которые должны быть переданы вместе с поставляемым товаром (технические паспорта, инструкции, лицензии, сертификаты и т. п., ст. 464 ГК РФ);
  • гарантийном, а при необходимости и постгарантийном обслуживании;
  • порядке приема оборудования по количеству и качеству. 

Источник: https://rusjurist.ru/dogovory/dogovor_postavki/dogovor_postavki_i_montazha_oborudovaniya_obrazec/

Договор поставки оборудования образец 2018 скачать бесплатно

Договор поставки оборудования

    г.Уфа                                                                                                                            «___ » ______________ 20__  г.

  Общество с ограниченной ответственностью « Компания Информационные системы»   (ООО «Компания Информационные системы»), именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице  директора Мухачева А. И., действующего на основании Устава с одной стороны и _________________________________________________

____________________, именуемое  в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», , в лице____________________________,

действующего на основании__________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель — принять и оплатить оборудование, комплектующие, запасные части и т.д. В соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ  № 1, являющимся  неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.Настоящим Поставщик гарантирует, что оборудование принадлежит ему на праве собственности, не зало-жено, не является предметом ареста, свободно от прав третьих лиц.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1.Количество оборудования указывается в ПРИЛОЖЕНИИ № 1, которое является неотъемлемой частью договора.

2.2.Поставка оборудования осуществляется  путем привлечения транспортной компании, в дальнейшем «ПЕРЕВОЗЧИКА» по адресу:_______________________________________________________________________

2.3.Право собственности на оборудование, риск случайной гибели, порчи и потеря товара переходит от Постав-щика к  Покупателю с момента передачи его Перевозчику.

2.4.Товарно-транспортные документы (товарная накладная, счет-фактура) оформляются Поставщиком и предос-тавляются Покупателю вместе с оборудованием.

2.5.Частичная поставка партии оборудования допускается только на основании предварительного согласия Покупателя.

3.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

3.1.Приемка оборудования по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2.Поставщик обязан укомплектовать каждую партию оборудования следующими документами:

    — счет-фактура;

    — иные необходимые документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, предъявленным к ука-занным товарам для эксплуатации и реализации на территории РФ и действующему законодательству.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого оборудования соответствует требованиям стандартов и технических условий обязательных в РФ, товар (оборудование) маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартными и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляе-мыми к указанным товарам (оборудованию) для реализации на территории РФ.

4.2. Все документы представленные Поставщиком Покупателю должны быть на русском языке.

4.3. Упаковка, в которой отгружается оборудование, должна соответствовать установленным стандартам произ-водителя оборудования и обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузов, хранения.

4.4. Поставщик, при наличии правильно и своевременно оформленного акта о браке (недостаче), а также согла-сования с ним, обязуется за свой счет заменить (допоставить) оборудование на склад Покупателя в срок, допол-нительно согласованный сторонами.

4.5. Гарантия на оборудование распространяется на весь срок  его эксплуатации (далее — гарантийный срок)  при условии соблюдения всех правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на оборудование, поврежденнное

в результате механического воздействия, несанкционированного ремонта, воздействия насекомых и агрессивной пыли, превышения максимально допустимых эксплуатационных  параметров. 

5. ЦЕНА,УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена оборудования указана в приложении № 1 к настоящему договору.

5.2. Цена за согласованную партию оборудования изменению не подлежит.

5.3. Расчеты за партию поставляемого оборудования производятся между Покупателем и  Поставщиком на осно-вании счетов, выставленных Поставщиком.

5.4. Расчеты за каждую поставляемую партию оборудования производятся в безналичном порядке. При безна-личном порядке датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.5. Покупатель обязан оплатить 100% стоимости партии товара до его передачи (100% предоплата). 

6.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.

1. Ни одна из сторон не несет ответственности  перед другой стороной за неисполнение обязательств по нас-тоящему договору, обусловленное действием  обстоятельств непреодолимой силы,т.е.

чрезвычайных и непре-дотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, граждан-ские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие  природные стихий-ные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6.

2.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о начале  и окончании таких обстоятельств и их влиянии  на исполнение обязательств по договору. Факт таких обстоятельств должен быть подтвержден свидетельством Торгово-промышленной палаты по месту нахождения стороны по договору или иным соответствующим ком-петентным  органом.

6.

3 Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев,стороны определяют, какие меры следует принять, Однако,если в течении последующего одного месяца стороны не смогут договориться, тогда каждая из сторон вправе расторгнуть договор при условии,что стороны погасят друг другу взаимные обязательста возникшие в связи с действием настоящего договора, до момента наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.

4. Должник, допустивщий просрочку исполнения своих обязательств по настоящему договору, не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после наступления срока исполнения обяза-тельств.

7.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникшие при заключении, исполнении,изменении и расторжении настоящего договора или в связи с ним,рассматриваются Арбитражным судом с соблюдением досудебного порядка урегу-лирования разногласий.

7.2. Претензии рассматриваются сторонами не позднее 30 дней со дня их получения.

8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. С момента подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему считаются утратившими силу. Все изменения и дополнения к настоящему договору  должны быть оформлены в письменной форме, согласованы и подписаны обеими сторонами.

8.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства  по настоящему договору  своим правопреемникам и третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны по договору.

8.3. В случае изменения юридического или почтового адреса, обслуживающего банка и прочего, стороны обя-заны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга. При этом  стороны несут ответственность за представленные реквизиты.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и до «___» __________ 20__ г.., а в части взаимных расчетов и гарантийных обязательств — до полного их завершения.

9.2. Срок действия договора может быть продлен по взаимному согласию сторон.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель:                                                                                               Поставщик:

                                                                                                Общество с ограниченной ответственностью 

                                                                                                «Компания Информационные системы»                                 

_____________________________________                     (ООО «Компания Информационные системы»)

ИНН /КПП ___________________________                    ИНН 0274047610, КПП 027601001,

ОГРН  _______________________________                    ОГРН 1020203227879 

Юр.адр.______________________________                     Адрес: РФ, РБ, 450077, г.Уфа, ул.50 лет СССР, д.39, 

р/с __________________________________                     корп. 6

                                                                                               р/сч. 40702810119000000548 в ОАО 

к/с __________________________________                     «ИнвестКапиталБанк» г.Уфа, к/с 30101810000000000891,

БИК _________________________________                    БИК 048073891 

Тел/факс __________                                                           Тел/факс (347) 248-43-78

Почтовый адрес: ______________________                     Почтовый адрес: РФ, РБ, 450001, г. Уфа, а/я 2080

_______________                                                                        

_______________/_________________./                            _______________/ Мухачев А.И. /  

Дополнительное соглашение к договору поставки образец 2018 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

Подробнее

Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya-besplatno.ru/dogovory/dogovor-postavki-oborudovaniya-obrazets-2018-skachat-besplatno-tipovoy-blank-primer-forma.html

Образец договора поставки оборудования

Договор поставки оборудования

г. …………………….    «….» …………..….. 20 … г. Мы, ………………………………………………………………………………………………,

(наименование предприятия, организации, индивидуального предпринимателя)

Именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице……………….………………………

…………………………………………………………………………………… действующего
 (должность, ф.и.о.)

на основании ……………………….……………………………………… с одной стороны, и

………………………………………………………………………..……………………………,
(наименование предприятия, организации, индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице .…………..…………………………………

…………………………………………..………………………, действующего на основании
  (должность, ф.и.о.)

…………………………………..…………………………………………………………….……

с другой стороны, (вместе именуемые «Стороны») заключили настоящий Договор поставки о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 .В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить и передать

…………………………………..…………………………………………………………………,

(далее по тексту – Оборудование) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.

1.2. Спецификация оборудования

Наименование …………………. ………………………………………………………………..
(наименование оборудования, марка и т.д.)Комплектность …………………………………………….……………………………………..Изготовитель ……………………………………………………………………………………..Единица измерения …………………….………………………………………………………..Количество ………………………………………………………………………………………..Качество ……………………………………………………………………………………………

(дата изготовления, ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.)

1.4. Одновременно с Оборудованием Поставщик передает ………………………………….

…………………………………..…………………………………………………………….……
(комплектующие, техническую документацию, инструкции, правила эксплуатации и т.п.)

1.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора, Оборудование принадлежит Поставщику на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, предметом залога не является, правами третьих лиц не обременено.

2. Стоимость Оборудования и порядок расчетов

2.1. Стоимость Оборудования составляет:

…………………………………………….…………..…………(………….………….. ) рублей.
(прописью / цифрами)

2.2. Стоимость Упаковки (тары)

…………………………………..…………………………………………………………….…… (входит, не входит в общую стоимость, стоимость руб.)

2.3. Монтаж и наладку Оборудования осуществляет ……………………………………….

2.4. Стоимость монтажа и наладки Оборудования

…………………………………..…………………………………………………………….……
(входит, не входит в общую стоимость, определяется дополнительным соглашением, стоимость руб.)

2.5 Полная стоимость по Договору поставки Оборудования составляет:

…………………………………………….…………..…………(………….………….. ) рублей.
(прописью / цифрами)

в т.ч. …………….. НДС %, Размер НДС %:

…………………………………………….…………..…………(………….………….. ) рублей.
(прописью / цифрами)

2.6. Оплата осуществляется в течение …………………. банковских дней со дня получения Оборудования Покупателем.

2.7. Сумма является окончательной и неизменной в течение действия настоящего договора.

3. Способ оплаты

3.1. Все денежные расчеты по настоящему Договору поставки Оборудования производятся безналичным платежом на расчетный счет Поставщика.

Обязанности по оплате считаются исполненными со дня списания денежных средств банком с расчетного счета Покупателя.

4. Сроки и порядок поставки Оборудования

4.1. Поставка Оборудования осуществляется ……………………………………….…………
    (Поставщиком, Покупателем)

вид транспорта ………….……..…………………………………………………………….……
    (автомобильным, железнодорожным, другое)

4.2. Поставка Оборудования производится в следующие сроки

…………………………………..…………………………………………………………….……

(единовременно в срок до …, согласно графику поставок, являющимся неотъемлемой частью договора)

Досрочная поставка оборудования допускается только с письменного согласия Покупателя.

4.3. Поставка Оборудования осуществляется по адресу:

…………………………………..…………………………………………………………….……
(адрес Покупателя или Поставщика или адрес третьего лица)

4.4. Оборудование поставляется в упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТ, ТУ и обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении.

4.5. Упаковка (тара)

…………………………………..…………………………………………………………….……
(является возвратной, невозвратной, стоимость возврата тары оплачивает …)

5. Приемка передача Оборудования

5.1. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю со дня списания денежных средств банком с расчетного счета Покупателя.

5.2. Риск случайной гибели или порчи оборудования переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки Оборудования по акту приемки-передачи и товарно-транспортных накладных.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с

…………………………………………………………………………………..………….……
(дата или событие начала действия договора)

и действует до

…………………………………………………………………………………..………….……
(дата или событие окончания действия договора)

7. Права и обязанности Сторон

7.1. Поставщик обязан:

7.1.1. Поставить Оборудование Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.1.2. Передать Оборудование Покупателю свободным от любых прав и притязаний третьих лиц.

7.1.3. Передать Покупателю комплектующие, техническую документацию, инструкции, правила эксплуатации и т.п., предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

7.1.4. Принять от Покупателя некачественное Оборудование и заменить его на аналогичное Оборудование в течение ………… календарных дней с момента получения от Покупателя уведомления о ненадлежащем качестве Оборудования, либо в течение ……………. банковских дней с момента получения такого уведомления возвратить Покупателю уплаченную им за Оборудование цену

7.1.5. Возместить убытки понесенные Покупателем при изъятии Оборудования у Покупателя в пользу третьих лиц по основаниям, возникшим до исполнения Договора.

7.2. Покупатель обязан:

7.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Оборудования.

7.2.2. Принять Оборудование в соответствии со спецификацией, указанной в п. 1.2.Договора. Приемка производится в течение ……………… календарных дней от даты поступления Оборудования в адрес Покупателя.

7.2.3. Проверить количество, качество, комплектность, наличие технической документации, инструкций, правил эксплуатации и т.п., тару и упаковку Оборудования.

7.2.4. В случае несоответствия поставки Оборудования условиям Договора, в течение …………………………… календарных дней со дня получения, уведомить Поставщика о характере обнаруженного несоответствия.

7.2.5. Оплатить Оборудование в установленном размере в сроки, определенные в п.п. 2.5., 2.6.настоящего Договора.

7.3. Поставщик в праве:

7.3.1. Потребовать от Покупателя полной оплаты по Договору, в случае, если Поставщик отказывается от принятия Оборудования без обусловленных Договором или действующим законодательством РФ оснований.

7.3.2. В случае поэтапной поставки приостановить передачу Оборудования до полной оплаты ранее поставленного Оборудования.

7.4. Покупатель вправе:

7.4.1.

Потребовать от Поставщика по своему усмотрению:- замены Оборудования ненадлежащего качества, на Оборудование соответствующее условиям договору качеству;- замены некомплектного Оборудования, на Оборудование соответствующее условиям договору комплектности;- соразмерного уменьшения цены за Оборудование ненадлежащего качества и/или ненадлежащей комплектности;- безвозмездного устранения недостатков Оборудования в разумный срок;- возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования;

— доукомплектовать Оборудование в течение ……………………. Календарных дней.

7.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Оборудование денежной суммы, в случае существенного нарушения требований к качеству, обнаружения неустранимых недостатков либо недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени.

7.4.3. Отказаться от исполнения Договора, если Поставщик отказывается передать Покупателю Оборудование, комплектующие, техническую документацию, инструкции, правила эксплуатации и т.п. в течение …………………………… календарных дней.

7.4.4. Направить уведомление Поставщику и отказаться от принятия Оборудования, поставка которого просрочена более ………………………………..
   (срок просрочки)

7.4.5. Оборудование поставленное Покупателю до получения Поставщиком уведомления об отказе, подлежит принятию и оплате.

8. Гарантийный срок

8.1. Гарантийный срок на Оборудование определяется в соответствии с

…………………………………..…………………………………………………………….……
(реквизиты стандарта, технических условий, иного документа, предусматривающего гарантийный срок)

9. Страхование

9.1. Стороны пришли к соглашению о необходимости застраховать товар при перевозке по обычно принятым рискам;

9.2. Обязанность по страхованию Оборудования лежит на ………………………………….…….
(Поставщике / Покупателе)  

Сумма страхования …………………………………………………..(………………..) рублей.

9.3. Выгодоприобретателем по договору страхования является ………………………………….
(Поставщик / Покупатель)  

10. Ответственность сторон

10.1. Поставщик несет ответственность за качество передаваемого Оборудования, подлинность сертификатов соответствия и гигиенических заключений.

10.2. За просрочку оплаты Оборудования Покупатель уплачивает Поставщику неустойку (пеню) в размере …………..… % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более ………….… %

10.3. За просрочку поставки Оборудования Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пеню) в размере …………..… % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более …………..… %.

10.4. За передачу Оборудования, ненадлежащего качества, или за передачу некомплектного Оборудования Продавец уплачивает Покупателю неустойку (пеню) в размере …………..… % от стоимости товара ненадлежащего качества за каждый день просрочки, но не более …………..… %.

10.5. Покупатель обязан возместить убытки Поставщика, возникшие в результате ненадлежащего исполнения Покупателем условий настоящего Договора.

10.6. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от обязанности исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего Договора.

10.7. Меры имущественной ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в соответствии с действующими нормами законодательства РФ.

11. Основания и порядок расторжения договора

11.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

11.1. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному уведомлению одной из Сторон с указанием причин расторжения Договора.

Сторона, получившая уведомление о расторжении Договора, обязана в течение ………………. календарных дней изложить в письменной форме свою позицию и предложения.

12. Разрешение споров

12.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.

12.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

13.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

13.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

13.3. Уведомление о наступлении Форс-мажорных обстоятельств направляются другой Стороне в течение ………………. календарных дней с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

14. Заключительные положения

14.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме.

14.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

Адреса и реквизиты сторон

Отгрузочные реквизиты: ………………………………………………………………………

Поставщик     Покупатель

Адрес……………………………………     Адрес……………………………………
……………………………..……………   ……………………………………….…..
ИНН/КПП ………………………………   ИНН/КПП ………………………………
Банк …………………….………………   Банк …………………………………….
…………………………………..………   ………………………..…………………
БИК ………………………….…………    БИК ……………….……………………
р/с ………………………………………   р/с ………………………………………
к/с ………………………………………   к/с ………………………………………

……………………………………….…    ………….………………………………
(ф.и.о. полностью)    (ф.и.о. полностью)

……………………………………….…    ………….………………………………
(подпись)    (подпись)

«……» …………………. 20….. г.    «……» …………………. 20….. г.

м.п.    м.п.

Приложение:

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

  • Скачать образец договора поставки оборудования

Источник: https://alfa-form.ru/index.php/dogovor/postavki/199-dog-postavki-oborudovania/

Договор поставки оборудования

Договор поставки оборудования

Согласно установленным условиям договора поставки оборудования, одна из сторон – Поставщик принимает на себя обязательства в поставке необходимого оборудования в указанный срок другой стороне, которая является Покупателем. А Покупатель в свою очередь обязуется принять оборудование, проверить его качество и оплатить указанную в договоре сумму средств.

Договор поставки оборудования может содержать такие весьма важные критерии, как:

  • условия монтажа и пусковые работы оборудования;
  • ответственность Поставщика за дефекты в период гарантийного срока;
  • переход права собственности в случае порчи или возникновения рисков.

Основные условия договора поставки оборудования

В договоре необходимо указать то место, где будет монтироваться приобретенное Покупателем оборудование. Поставщик продал товар надлежащего качества, но в течение указанного гарантийного срока полностью несет всю ответственность за его исправность, и в случае обнаружения дефектов гарантирует выполнить ремонт или замену, в соответствии с условиями настоящего договора.

В договоре указана полная стоимость приобретенного оборудования, а также порядок расчета. Цены, указанные в договоре не подлежат изменению и являются актуальными до момента окончания действия договора.

Договор вступает в силу после подписания и скрепления оттисками печатей обеих сторон.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Продавец продал, а Покупатель купил на условиях (указать место, где будет монтироваться Оборудование) оборудование в соответствии с Приложением № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Общая стоимость оборудования составляет рублей.

2.2. Цена оборудования включает расходы, связанные с экспортной упаковкой, доставкой до , погрузкой, хранением, таможенными пошлинами и таможенной «очисткой» груза в месте назначения, производимой в таможне на складе в г. Продавцом.

2.3. Цены являются окончательными и не изменяются в течение действия Договора. Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Оборудование по настоящему Договору должно быть поставлено в течение дней после подписания настоящего договора. Датой поставки считается дата монтажа оборудования Продавцом и письменного уведомления Продавцом Покупателя о готовности передачи оборудования по приемо-сдаточному акту в месте поставки по настоящему договору.

3.2. Особым условием поставки оборудования по настоящему договору является право Покупателя в течение месяцев (начиная с момента поставки по настоящему договору) безвозмездно эксплуатировать поставляемое оборудование в целях исследования его потребительских (эксплуатационных) качеств и выявления потребности в его приобретении.

Пользование оборудованием будет осуществляться на основании отдельного договора, который заключается одновременно с настоящим договором и является его неотъемлемой частью.

3.3. Не позднее срока, указанного в п. 3.2 настоящего договора, Покупатель обязан либо вернуть оборудование Продавцу, либо перечислить денежные средства в размере, указанном в п. 2.1 настоящего договора, на банковский счет Продавца. Платежи осуществляются Покупателем по следующим реквизитам: .

3.4. Покупатель имеет право в течение срока указанного в п. 3.2 настоящего договора отказаться от приобретения оборудования и вернуть его Продавцу. Отказ должен быть выполнен в письменной форме. Если Покупатель в течении срока, указанного в п. 3.

2 настоящего договора, не заявит об отказе от приобретения оборудования, то это будет свидетельствовать о его готовности оплатить Продавцу договорную цену, и к нему могут быть применены штрафные санкции за просрочку оплаты в соответствии с условиями настоящего договора.

3.5. Письменное уведомление об отказе от приобретения Оборудования направляется Покупателем заказным письмом (телеграммой) по следующим адресам: .

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

4.1. Право собственности на оборудование переходит от Продавца к Покупателю после перевода последним денежных средств обусловленных настоящим договором на банковский счет Продавца. Риск случайной гибели или порчи оборудования лежит на владельце оборудования.

5. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

5.1. Качество поставляемого оборудования должно полностью соответствовать техническим спецификациям прилагаемым к настоящему договору.

5.2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет года с даты поставки.

6. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ

6.1. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникать между сторонами и/или в связи с настоящим Договором, подлежат окончательному урегулированию Арбитражным судом г. .

Вынесенное арбитражным судом решение является окончательным и обязательным для сторон.

6.2. Применимым правом по данному договору является законодательство Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств в следствии наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.

7.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот срок подливается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.

7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.

Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены Торговой Палатой или другой компетентной организацией соответствующей стороны.

Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

7.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из Сторон длится более месяцев, другая Сторона имеет право полностью или частично аннулировать настоящий Договор без обязательств о возмещении возможных убытков (включая расходы) стороны, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

8. САНКЦИИ

8.1. В случае просрочки в оплате против сроков, указанных в Договоре, Покупатель уплачивает Продавцу пеню от суммы Договора в размере % за каждый день просрочки.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все дополнения и приложения к данному Договору имеют силу, если они сделаны в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Ни одна из сторон не имеет право передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной стороны.

9.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Покупатель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1

2. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Качество оборудования должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

2.2. Гарантийный срок эксплуатации по производственным дефектам определяется в Спецификации (Приложение №__________).

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка оборудования осуществляется согласно спецификации (Приложение №__________) со склада Продавца в г. ____________________.

3.2. Приемка оборудования производится на складе Покупателя, о чем составляется расходная накладная, подписываемая представителями сторон настоящего Договора.

4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цены на оборудование определяются в условных единицах.

4.2. Оплата по настоящему договору производится в рублях поэтапно. Суммы, подлежащие оплате и сроки, в которые будут производиться оплаты, приведены в следующем графике:

4.2.1. Первый платеж составляет __________% от итоговой суммы, что составляет __________ рублей, в том числе НДС __________ рублей и осуществляется в течение трех банковских дней с даты подписания Договора.

4.2.2. Второй платеж составляет __________%, что составляет __________ рублей, в том числе НДС __________ рублей и осуществляется после прихода оборудования на склад Поставщика.

4.3. Покупатель обязуется в течение трех банковских дней с момента оплаты предоставить Продавцу копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1.

В случае нарушения сроков поставки оплаченного товара Продавцом, Продавец обязуется уплатить пеню из расчета __________% от суммы не представленного в срок товара за каждый день задержки, но не более __________% от общей суммы оплаченного товара. Пеня начисляется с даты получения Продавцом письменного Уведомления от Покупателя Продавцу, которое является неотъемлемой частью Договора.

5.2.

В случае нарушения сроков оплаты товара Покупателем, Покупатель обязуется уплатить пеню из расчета __________% невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более __________% от общей суммы счета, выставленного на соответствующую партию товара. Пеня начисляется с даты направления Покупателем письменного оформления Уведомления от Продавца Покупателю, которое является неотъемлемой частью Договора.

5.3. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно наступает в результате действия непреодолимой силы (форс-мажор).

6. ПРОЧЕЕ

6.1. Споры между сторонами настоящего Договора подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде г. ____________________ согласно законодательству РФ.

6.2. Изменения и дополнения настоящего Договора, могут быть произведены только на основании письменного соглашения сторон, оформляемого отдельным протоколом.

6.3. Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения сторонами всех обязательств по Договору.

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПродавецЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

ПокупательЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец _________________

Покупатель _________________

Источник: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_postavki_oborudovaniya.html

Искам нет
Добавить комментарий