Договор подряда на выполнение работ по производству продукции

Договор на выполнение работ по производству продукции

Договор подряда на выполнение работ по производству продукции

Срок изготовления, порядок сдачи и приемки продукции. 4.1. Срок изготовления продукции определен в Спецификации (Приложение ) к настоящему Договору. 4.2. Выполнение работ ПОДРЯДЧИКОМ начинается с момента поступления на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА суммы аванса в размере, указанном в п.2.5.1. настоящего Договора. 4.3.

Срок изготовления продукции может быть увеличен, если ЗАКАЗЧИК вносит изменения в принятую в работу конструкторскую документацию, или в ходе работы возникает необходимость дополнительных согласований конструкторской документации или образцов продукции с ЗАКАЗЧИКОМ, на срок, равный сроку, в течение которого будут получены необходимые согласования. 4.4.

Внимание

Форма Технического задания ЗАКАЗЧИКА приведена в Приложении №1, которое с момента его утверждения ЗАКАЗЧИКОМ является неотъемлемой частью настоящего Договора. Техническое задание от имени ЗАКАЗЧИКА может подписываться: 1.3.

Ассортиментный перечень и количественный состав изготовленной продукции, подлежащей передаче ЗАКАЗЧИКУ, указаны в Спецификациях по форме (Приложение ), являющейся с момента согласования СТОРОНАМИ неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Приемка ЗАКАЗЧИКОМ изготовленной ПОДРЯДЧИКОМ продукции осуществляется силами и средствами ЗАКАЗЧИКА в месте нахождения продукции на условиях ее самовывоза со склада ПОДРЯДЧИКА, в сроки, установленные п.4.6. настоящего Договора. Цена договора и порядок расчетов 2.1.

Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории своего предприятия один раз в месяц числа, партиями по , полномочному представителю Заказчика.2.4. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется Заказчиком самостоятельно.2.5. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.

III. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1.

Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ в каждом случае индивидуально.3.2.

Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1.

 договора по типам

Работы по настоящему Договору считаются выполненными ПОДРЯДЧИКОМ с надлежащим качеством после подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи результатов выполненных работ по всем отгрузкам, указанным в Спецификации.

Акты приема-передачи со стороны ЗАКАЗЧИКА могут подписываться: (Ф. И.О., должность) 4.5.

Приемка продукции по количеству позиций и целостности транспортной упаковки производится представителем ЗАКАЗЧИКА на складе ПОДРЯДЧИКА на основании доверенности на получение продукции.

4.6. Приемка продукции по качеству и соответствию требованиям Технического задания осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отгрузки продукции со склада ПОДРЯДЧИКА ЗАКАЗЧИКУ с оформлением Акта приема-передачи.

Договор оказания услуг по изготовлению продукции

За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а такжеотступление от других условий договора, ухудшившее работу, либодопущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребоватьуплаты неустойки в размере % от стоимости некачественновыполненной продукции.4.6.

В случае несвоевременной оплаты выполненного заказаЗаказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере % от стоимостизаказа за каждый день просрочки.4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другойстороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из нихнеустойки(пени).

4.8.

В случае невозможности разрешить возникшие разногласиясоглашением сторон, споры передаются в установленном законом порядкена рассмотрение арбитражного суда. Адреса, реквизиты и подписи сторон. Договор подряда на выполнение работ по производству продукции(между предприятиями) г. » » 199 г.

, именуем в дальнейшем(наименование предприятия) «Подрядчик», в лице ,(должность, ф.и.о.) действующего на основании , с одной стороны и(Устава, положения) , именуем в дальнейшем «Заказчик»,(наименование предприятия) в лице , действующего(должность, ф.и.о.

) на основании , с другой стороны, заключили(Устава, положения) настоящий договор о нижеследующем: I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию (указать какую именно) своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственногоматериала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатитьвыполненную работу.1.2.

Срок действия договора с по . II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствоватьтребованиям ГОСТа .2.2.

При обнаружении недостатков в произведенной продукции, ЗАКАЗЧИК должен отметить это в Акте приема-передачи результатов выполненных работ и вызывать представителя ПОДРЯДЧИКА для составления Акта рекламации. 4.7.

Если ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отгрузки продукции со склада ПОДРЯДЧИКА не предъявил ПОДРЯДЧИКУ рекламацию о выявленных недостатках продукции, считается, что он принял продукцию без претензий. 4.8.

ЗАКАЗЧИК вправе ссылаться на недостатки в работе или услуге только в тех случаях, когда эти недостатки отражены в Акте приема-передачи результатов выполненных работ.
4.9. ЗАКАЗЧИК, принявший работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки. 4.10.

Договор подряда на выполнение работ по производству продукции

Важно

Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного материала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Срок действия договора с «»2018г. по «»2018г. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа . 2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно поданной заявки. Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком. 2.3.

Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)

ПОДРЯДЧИК обязан: 3.1.1.выполнять работы по производству продукции строго в соответствии с письменным поручением ЗАКАЗЧИКА, Техническим заданием и представленной конструкторской документацией в сроки, определенные в настоящем Договоре. 3.1.2.

информировать ЗАКАЗЧИКА об ошибках и неточностях, которые могут быть обнаружены в конструкторской документации в процессе ее обработки. 3.1.3.сообщать по требованию ЗАКАЗЧИКА все сведения о ходе выполнения работ. 3.1.4.

незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА, в случае возможного изменения сроков выполнения работ, или невозможности по каким-либо причинам выполнить работы. Получить полный текст 3.1.5.

производить контроль качества произведенной продукции на соответствие требованиям конструкторской документации ЗАКАЗЧИКА и в случае обнаружения брака принять все меры для его устранения. 3.2. ПОДРЯДЧИК вправе: 3.2.1.

ЕсливпериодпросрочкиЗаказчикаизготовленнаяпродукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной илиуничтоженнойпо причинам,независящимотПодрядчика(пожарит.д.),ториск случайной гибелипадаетнаЗаказчика,которыйобязанвозместить понесенный Подрядчиком ущерб. 4.3.

Проверкакачестваизготовленнойпродукциипроизводится Заказчиком при ее сдаче-приемке,фиксируемойвдвустороннемакте, подписываемом представителями сторон. При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика.

Такойактможетбытьсоставленнепозжеодногомесяцасо дня получения Заказчиком продукции.

4.4.Подрядчикотвечаетзанадлежащеекачествовыполненных работ, зафиксированное одним из названных актов.

3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1.

Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ в каждом случае индивидуально. 3.2.

Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1.

Источник: https://prodhelp.ru/dogovor-na-vypolnenie-rabot-po-proizvodstvu-produktsii/

Договор подряда на изготовление продукции (с использованием материалов заказчика; условие о рассрочке платежа)

Договор подряда на выполнение работ по производству продукции

дата и место подписания

___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем Заказчик, в лице ___(должность, ФИО)___, действующ__ на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с одной стороны, и ___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице ___(должность, ФИО)___, действующ__ на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по изготовлению следующей продукции: _____________ (далее — продукция), а Заказчик обязуется принять продукцию и оплатить ее.

1.2. Качественные характеристики продукции, вид и количество изделий, дополнительные пожелания Заказчика к продукции, а также предполагаемые сроки выполнения работы указаны в задании Заказчика (Приложение N __).

1.3. Для изготовления продукции Подрядчик использует сырье и материалы, предоставляемые Заказчиком. Заказчик передает сырье и материалы Подрядчику на основании накладной ТОРГ-12, подписанной уполномоченными представителями Сторон. ФИО, должности и реквизиты доверенностей уполномоченных представителей Сторон приведены в Приложении N __ к настоящему Договору.

1.4. Подрядчик изготавливает продукцию на своем оборудовании по адресу: _________________. Затраты на электроэнергию и следующие издержки: _________________ несет Подрядчик.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания на изготовление продукции представить Заказчику расчет требуемого количества сырья и материалов, необходимых для изготовления продукции, а также выставить Заказчику оригинал счета на предоплату.

2.1.2. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика сырья и материалов приступить к выполнению работы и завершить работу не позднее _______ с момента ее начала.

2.1.3. По окончании работ уведомить Заказчика о готовности результата работ к приемке, согласовать дату приема-передачи результатов работ, подготовить к этой дате оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры, отчета об использовании переданных Заказчиком сырья и материалов.

2.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи готовой продукции, передать продукцию по акту выполненных работ, а также передать Заказчику документы, указанные в п. 2.1.3 настоящего Договора.

2.1.4.1. В случае если у Заказчика имеются претензии к качеству результата работ, согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения выявленных недостатков.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора направить Подрядчику задание Заказчика.

2.2.2. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика расчета требуемого количества сырья и материалов, необходимых для изготовления продукции, поставить Подрядчику своими силами сырье и материалы по адресу: _________________ и передать по накладной ТОРГ-12.

2.2.3. По получении от Подрядчика уведомления о готовности продукции к приему-передаче согласовать дату, принять результат работ не позднее согласованной даты.

2.2.4. Оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей. Сумма, подлежащая предоплате по настоящему Договору, составляет _____% от стоимости работ, что составляет ________ руб. Оплата оставшейся части стоимости работ в размере ________ руб. производится в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора.

3.2. Заказчик обязан внести сумму предоплаты на расчетный счет Подрядчика в течение ____ (_______) банковских дней с момента получения от Подрядчика оригинала счета, указанного в п. 2.1.1 настоящего Договора.

3.3. Заказчик обязан внести оставшуюся часть стоимости работ в течение ____ (_______) банковских дней с момента получения от Подрядчика оригиналов документов, указанных в п. 2.1.3 настоящего Договора.

3.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1.

Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять изготовленную продукцию по акту выполненных работ, а при обнаружении отступлений от задания Заказчика и/или условий настоящего Договора, ухудшающих качество продукции, заявить об этом Подрядчику в течение ________ начиная с даты, согласованной Сторонами для приема-передачи готовой продукции.
Приемка изготовленной продукции производится на складе Подрядчика по адресу: ___________________.

4.2. Требования Заказчика к качеству продукции принимаются в течение действия гарантийного срока на изготовленную продукцию, а именно ________ месяцев.

4.3. В случае возникновения между Сторонами спора по поводу недостатков продукции или их причин по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет: ___________ (варианты: Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, Стороны поровну).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненной работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 2.2.1 — 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. п. 2.1.1 — 2.1.4 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п. 5.2 настоящего Договора.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары, иные стихийные бедствия.

6.2. Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в срок ________ известить контрагента о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

7.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны обращаются за разрешением спора в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Изменение условий настоящего Договора оформляются путем составления дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.4. К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемых частей:

9.4.1. Задание Заказчика (Приложение N __).

9.4.2. Акт выполненных работ (Приложение N __).

9.4.3. Отчет Подрядчика об использовании материалов, предоставленных Заказчиком (Приложение N __).

9.4.4. Накладная ТОРГ-12 на переданные Заказчиком материалы (Приложение N __).

9.4.5. Перечень ФИО, должностей и реквизитов доверенностей уполномоченных представителей Сторон (Приложение N __).

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

———————————

В соответствии с п. 2 ст. 703 ГК РФ по договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.

Источник: https://www.xn----ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=1919

Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)

Договор подряда на выполнение работ по производству продукции
г. _________________ «___»__________ ___ г.

_______________________________________________, именуем__ в дальнейшем (наименование организации)»Подрядчик», в лице ______________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество)действующ___ на основании _______________________________, с одной стороны, (устава, положения, доверенности)и _____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», (наименование организации)в лице ____________________________________________________, действующ__ на (должность, фамилия, имя, отчество)основании ______________________________________________, с другой стороны, (устава, положения, доверенности)заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить переработку материалов Заказчика и изготовить из переработанного материала готовую продукцию: _______________ (указать наименование) (далее — продукция), а Заказчик обязуется принять продукцию и оплатить работы по переработке и изготовлению.

1.2. Требования Заказчика к продукции указаны в Задании Заказчика (Приложение N ___ к настоящему Договору).

1.3. Заказчик передает Подрядчику материалы на переработку на основании накладной ТОРГ-12. Доставка материалов осуществляется силами и за счет Заказчика.

1.4. Требования к качеству материала: _________________________.

1.5. Требования к качеству изготовленной продукции: ___________________.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору складывается из стоимости работ по переработке материала и изготовлению продукции и согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N ___ к настоящему Договору).

2.2. Оплата производится в следующем порядке: _________________ в сроки: ____________ с момента получения Заказчиком документов, указанных в п. 2.3 настоящего Договора.

2.3. Основанием для оплаты являются оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику указанные документы в срок _______ с момента _______.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Не позднее ______ с момента получения задания Заказчика направить Заказчику на утверждение Смету и График работ.

3.1.2. Не позднее ______ с момента получения от Заказчика материалов приступить к выполнению работ по изготовлению продукции.

3.1.3. Изготовить продукцию в сроки, указанные в Графике работ (Приложение N __), и завершить изготовление продукции не позднее _______ с момента начала работ.

3.1.4. В случае поступления от Заказчика некачественного материала предупредить об этом Заказчика и в срок _____ дней с момента получения материала предоставить доказательства невозможности использования полученного материала.

3.1.5. В срок _______ предупредить Заказчика о необходимости превышения указанной в Смете цены работы в связи с необходимостью проведения дополнительных работ.

3.1.6. В случае остатка неизрасходованной части материала вернуть ее Заказчику либо уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося неизрасходованного материала.

3.1.7. По завершении работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с Заказчиком дату приема-передачи продукции.

3.1.8. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, передать продукцию по акту выполненных работ, а также передать Заказчику Отчет об израсходовании материалов (Приложение N __). Доставка изготовленной продукции осуществляется за счет Подрядчика.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика.

3.2.2. Не позднее ______ с момента получения от Подрядчика Сметы и Графика работ утвердить указанные документы и направить Подрядчику или предоставить мотивированные возражения по существу.

3.2.3. Не позднее ______ с момента утверждения Сторонами Сметы и Графика работ предоставить Подрядчику материалы по накладной ТОРГ-12.

3.2.4. В случае получения уведомления Подрядчика в порядке п. 3.1.4 настоящего Договора предоставить Подрядчику материал качества, соответствующего условиям настоящего Договора.

3.2.5. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

3.2.6. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, принять готовую продукцию по акту выполненных работ, проверить качество изготовленной продукции, отметить в акте количество единиц проверенной продукции; в случае обнаружения недостатков отметить в акте характер недостатков, порядок и сроки их устранения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _______ руб. за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока принятия продукции Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере _______ руб.

4.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты стоимости работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5. РИСКИ

5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материала, переданного Заказчиком для изготовления продукции, несет Подрядчик с момента получения указанных материалов и оборудования по накладной ТОРГ-12.

5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

6.2.1. По письменному соглашению Сторон.

6.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну: _______________________.

7.2. Порядок и условия ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну: _______________________.

7.3. Порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну: _______________________.

7.4. Контроль за соблюдением порядка, установленного п. п. 7.2 и 7.3 настоящего Договора, возлагается на ____________ и состоит в осуществлении следующих действий: _______________________.

7.5. Перечень лиц, имеющих доступ к информации, составляющей коммерческую тайну: _______________________.

7.6.

Стороны обязуются нанести на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включить в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц — полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

8.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают дело в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Задание Заказчика (Приложение N __).

10.2. Смета работ (Приложение N __).

10.3. График работ (Приложение N __).

10.4. Акт выполненных работ (Приложение N __).

10.5. Отчет о расходовании материалов (Приложение N __).

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Подрядчик: _________________________ ________________________ (должность, Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.) М.П. М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8

Договор подряда на выполнение работ по изготовлению продукции

Договор подряда на выполнение работ по производству продукции

Меню

— Новости — Договор подряда на выполнение работ по изготовлению продукции

Подрядчик несет ответственность за соответствие изготавливаемой продукции требованиям . В случае изготовления продукции, не соответствующей указанным требованиям, Подрядчик обязуется заменить некачественную продукцию.Требования Заказчика по качеству продукции принимаются в течение действия гарантийного срока на изготовленную продукцию ( месяцев).

Порядок и срок замены некачественной продукции устанавливается сторонами в дополнительном соглашении.4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

За нарушение сроков оплаты работы Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере % за каждый день просрочки.4.3.

Договор подряда на выполнение работ по производству продукции между предприятиями

Подрядчик несет ответственность за качество сырья и материалов, использованных при изготовлении продукции, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (ст. 475 ГК РФ). 5.3.

Подрядчик несет ответственность за соответствие изготавливаемой продукции требованиям . В случае изготовления продукции, не соответствующей указанным требованиям, Подрядчик обязуется заменить некачественную продукцию на аналогичную продукцию надлежащего качества в течение с момента . 5.4.

В случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиками, а перед субподрядчиками — ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору. 5.5.

Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем: 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного материала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2.

Срок действия договора с « » 2016г. по « » 2016г. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа . 2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно поданной заявки.

Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком. 2.3.

В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной. 4.5.

За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере % от стоимости некачественно выполненной продукции. 4.6.

В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере % от стоимости заказа за каждый день просрочки.

4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки(пени). 4.8.

Источник: http://yuruos.icu/dogovor-podryada-na-vypolnenie-rabot-po-izgotovleniyu-produktsii/

Искам нет
Добавить комментарий