Договор подряда на выполнение проектных работ

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ

Договор подряда на выполнение проектных работ

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ

г. Москва                                                                                 19 апреля 2010 г.

________, именуемое(ый, ая) в дальнейшем Заказчик, в лице  ________  ________, действующего(ей) на основании ________, с одной стороны, и ________, именуемое(ый, ая) в дальнейшем Подрядчик, в лице  ________  ________, действующего(ей) на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а индивидуально — Сторона, заключили настоящий договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы (далее Работы), указанные в п. 1.2 Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

1.2. , объем, сроки выполнения Работ указаны в Календарном плане работ (Приложении №________ к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Подрядчик по поручению Заказчика в течение ________ рабочих(его) дней(я) после получения от Заказчика исходных данных подготавливает задание на выполнение Работ (далее по Задание). Задание становится обязательным для Сторон со дня его утверждения Заказчиком и является Приложением к Договору и его неотъемлемой частью.

1.4. Технические, экономические и другие требования к результату Работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной документации, а также утвержденному Заданию на проектирование.

1.5. Подрядчик гарантирует, что является членом СРО обладает всеми необходимыми допусками для проведения Работ, что подтверждается следующими документами: ________. Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением к Договору и его неотъемлемой частью.

2. Срок действия договора

2.1. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Осмотреть и принять с участием Подрядчика выполненные Работы (результат Работ) в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором.

3.1.2. Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором.

3.1.3. Использовать результат Работ по Договору, полученный от Подрядчика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать его третьим лицам и не разглашать содержащиеся в нем данные без согласия Подрядчика.

3.1.4. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ, а именно: ________.

3.1.5. Участвовать в необходимых случаях вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

3.1.6. Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения Работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика.

3.1.7. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

3.1.8. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

3.2.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

3.2.3.

 Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

3.2.4. По своему выбору в случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования либо непригодности для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору:

— потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

— потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

— устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

3.2.5. Если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.3. Подрядчик обязуется:

3.3.1. На основании полученных от Заказчика исходных данных в течение ________ рабочих(его) дней(я) со дня получения исходных данных подготовить и направить Заказчику на утверждение Задание на выполнение Работ, а при выполнении Работ соблюдать требования, содержащиеся в Задании и других исходных данных для выполнения Работ, и отступать от них только с предварительного согласия Заказчика.

3.3.2. Выполнить Работы с надлежащим качеством в соответствии с условиями Договора.

3.3.3. В течение ________ рабочих(его) дней(я) со дня получения письменного запроса Заказчика давать Заказчику письменные объяснения о выполнении Работ, а также незамедлительно давать устные объяснения Заказчику о выполнении Работ.

3.3.4. Своевременно устранять недостатки, выявленные при приемке Работ.

3.3.5. Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

— отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ;

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение ________ рабочих(его) дней(я) со дня получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ.

3.3.6. Передать результат Работ Заказчику в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3.7. Не передавать техническую документацию третьим лицам без предварительного согласия Заказчика.

3.3.8. Согласовать вместе с Заказчиком готовую техническую документацию с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

3.3.9. Участвовать в делах по искам третьих лиц к Заказчику на стороне Заказчика в связи с недостатками выполненных Подрядчиком Работ.

3.3.10. Выполнить Работу лично. Привлечение субподрядчика не допускается.

Источник: https://juristic.pro/grazhdanskoe-pravo/obrazcy-dogovorov/dogovor-podryada-na-vypolnenie-proektnyx-i-izyskatelnyx-rabot.html

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в 2019 году — что это такое, образец

Договор подряда на выполнение проектных работ

В ряде случаев для выполнения некоторых работ не требуется постоянное сотрудничество. Это касается как оказания услуг организациями, так и частными лицами, ИП.

В таком случае возможно за определенную плату получить работу со сдельщиной. Но важно учесть, что существует обширный перечень самых разных тонкостей.

В первую очередь стоит отметить что понадобиться составить специализированный договор. Он обозначается как «договор подряда». Включает в себя целый перечень различны пунктов.

При этом одновременно позволяет решить достаточно обширный перечень задач. Несмотря на кажущуюся простоту составления соглашение этого вида оно имеет целый перечень тонкостей.

Со всеми ними нужно будет разобраться. В противном случае велика вероятность спорных ситуаций. Потому вопрос нормативного законодательства следует проработать предварительно.

Что это такое

Сам договор представляет собой специализированный документ, который определяет основные, базовые нюансы, связанны с выполнением определенных обязательств.

Позволяет одновременно решить сразу несколько различных задач. Договор подряда хорошо освещается в специализированном законодательстве.

Основным нормативным документом является ГК РФ. Важно помнить, что составление соглашения должно осуществляться только в рамках законодательства.

Иначе данный документ попросту не будет иметь юридической силы, станет ничтожным в этом плане.

Нередко как раз ошибки в тексте документа и его противоречия законодательным нормам делали невозможным использование соглашения по прямому назначению.

Также несоответствие текста договора нормативным документам может стать причиной серьезных неприятностей, судебных разбирательств.

Понятия

Для верного понимания всех моментов, непосредственно связанных с оформлением данного соглашения понадобиться проработать целый перечень специальных понятий.

К основным таковым в первую очередь относится:

  • договор подряда;
  • виды договора подряда;
  • юридический статус сторон.

Под договором подряда подразумевается специальный документ, на основании которого стороны вступают в правовые отношения. Подразумевается оказание определенных услуг за некоторую сумму оплаты.

Существует несколько различных видов такового типа договора. Например, соглашение на выполнение строительных, изыскательных работ и многое другое.

Очень важно заранее разобраться со всеми разновидностями подобных соглашений. Многое зависит от юридического статуса сторон.

Сегодня в подобные взаимоотношения в роли заказчика и исполнителя могут выступать не только юридические лица, индивидуальные предприниматели. Но также физические лица.

Таковой момент прорабатывается заранее. Стоит предварительно проработать таковой момент. Так как в зависимости от юридического статуса может существенно отличаться формат соглашения.

Назначение соглашения

Само соглашение подряда одновременно позволяет решить сразу обширный перечень различных задач. К таким относится в первую очередь:

  • формулирование с максимальной точностью всех условий соглашения;
  • защита прав и интересов обоих сторон, которые заключили конкретное соглашение;
  • формирование отчетности.

Стоит отметить, что в ряде случаев заказчик выступает не только в качестве «работодателя» на определенный период времени.

Но также является налоговым агентом. Соответственно, ему необходимо оплатить налог на прибыль.

Размер его зависит от множества факторов – в первую очередь от юридического статуса исполнителя. Если он является физическим лицом – то размер налога составит 13%.

Иначе с налогами обстоит дело в случае с юридическими лицами, а также иностранными гражданами. Существует множество различных сложных моментов.

Необходимо будет проработать таковой вопрос предварительно. Сегодня контролем в данной сфере занимается Федеральная налоговая служба.

Отсутствие ошибок в отчетности и самом документе позволит избегнуть многих проблем. Нередко ошибки в документации приводили к необходимости судебного разбирательства.

Действующие нормативы

Основным документом, в рамках которого осуществляется составление данного соглашения, является ГК РФ.

В таковом присутствует отдельный, специальный раздел – в рамках которого ведется оформление договора – гл.№37.

Данная глава включает следующие основные параграфы:

§1Основные, общие положения о самом таковом товаре
§2Обозначаются основные признаки бытового подряда
§3Что такое строительный подряд, что подразумевается под данным термином
§4Реализация различных проектных, а также строительных работ
§5Выполнение работ подрядного характера для всевозможных государственных, муниципальных учреждений

Обозначение термина ст.№702 дает определение что же именно подразумевается под самим соглашением подряда. При этом далеко не все работы возможно выполнять на основании такового договора.

Все основные моменты обозначаются в ст.№703. Отдельным моментом является иждивение подрядчика. Опять же присутствует отдельная статья, которая дает определение данному НПД – ст.№704.

Нередко в выполнении определенных работ одновременно участвует сразу несколько различных лиц. В таком случае договор подряда обязательно этот момент должен учитывать.

Отражаются все тонкости в ст.№707. Устанавливаются определенные сроки выполнения работы.

Знание норм законодательства, в рамках которого формируется подобного рода документ, определяется в каждом случае в индивидуальном порядке.

Потому знать все нормативы требуется как заказчику, так и исполнителю. Это позволит защитить свои права, а также не допустить различных сложных, проблемных моментов.

: срок выполнения договора подряда

Пример договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ нужно заранее сформировать.

Причем задачу таковую лучше всего доверить квалифицированному специалисту. Результат же оформляется в отдельном документе – акте приемки.

Особенности составления документа

Алгоритм оформления документа полностью стандартный. Стоит отметить, что сам процесс таковой осуществляется в рамках характеристик конкретного проекта. Бланк договора подряда на выполнение проектных и изыскательных работ можно скачать здесь.

Важно помнить о особенностях проектирования в отдельных сферах. При составлении соглашения этот момент также нужно проработать.

Возможные стороны

В качестве сторон, как в роли заказчика, так и в роли исполнителя, могут выступать:

  • физические лица;
  • юридические лица;
  • индивидуальные предприниматели.

Существенные условия по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Имеется ряд важных условий в договоре подряда в зависимости от типа самих работ, которые будут осуществляться в рамках соглашения.

К основным таким, учесть которые нужно будет в первую очередь, относятся:

  • на выполнение проектных работ;
  • на выполнение изыскательных;
  • смешанный тип документа.

На выполнение проектных работ

При выполнении проектных работ при формировании договора обязательно составляется специальный перечень технических заданий.

Выполнение таковых обуславливается самим договором. Причем в каждом случае таковое задание будет стандартным. Со всеми тонкостями лучше всего ознакомиться.

На выполнение изыскательных

Соглашение такового типа чаще всего вызывает затруднения. Так как далеко не всегда возможно точно оценить объем обязательной для выполнения работы, а также остальные факторы.

Потому в формировании соглашения обязательно должен участвовать квалифицированный, компетентный специалист.

Смешанный тип документа

Отдельным типом соглашения является смешанный тип документа. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ кратко включает в себя стандартный перечень обязательных работ.

При этом для разных видов задач может отводиться различное количество времени. Что сказывается на формате самого соглашения.

Какой указывается срок

Срок исполнения может указываться фактически любой. Но опять же в этом смысле необходимо руководствоваться принципом разумности.

Нередко подобный договор используется для махинаций с трудоустройством. Потому контролирующие органы в этом смысле достаточно осторожны.

Что является изменением соглашения

Иногда возникает ситуация когда требуется внести некоторые правки в соглашение. В таком случае важно учесть нюансы:

Внесение правокВозможно лишь при наличии письменного согласия каждой из сторон
Правки в документацииОбязательно оформляются в письменной форме, как дополнительное соглашение

Образец заполнения

Договор подряда включает в себя:

  • наименование документа, дата и место составления;
  • предмет договора;
  • стоимость и сроки;
  • ответственность сторон;
  • права и обязанности;
  • форс-мажорные обстоятельства;
  • заключительные положения и порядок разрешения споров.

Судебная практика

Решение по делу №2-1253/2017. Взыскание средств с ООО «Гарант». Истец Котков требовал взыскать средства в размере 578 тыс. рублей с ответчика за исполнение услуг, материалы по выполняемым им работам.

Так как объект достроенным не является и в сумме оказаны услуги на 340 тыс. рублей суд истец взыскать именно эту сумму. В данном требовании суд удовлетворил.

Сам процесс составления подобного типа соглашений включает в себя множество различных нюансов. Это позволит избежать множества различных проблем.

Не стоит нарушать законодательные нормы – так как это может стать причиной серьезных проблем, судебных разбирательств.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: http://yurday.ru/dogovor-podrjada-na-vypolnenie-proektnyh-i-izyskatelskih-rabot/

Договор подряда на выполнение проектных работ

Договор подряда на выполнение проектных работ

г.Минск «__» ________ 20__ г.

______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «ПРОЕКТИРОВЩИК», в лице _______________________________, действующего на основании ________________, Лицензия N __________________, выдана на основании решения Минстройархитектуры от «__» ____________ 20__ г.

N ___, зарегистрирована в реестре лицензий за N _______, действительна до «__» ________ 20__ г.

с одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. ПРОЕКТИРОВЩИК принимает на себя обязательства выполнить работы по разработке проекта на объекте ЗАКАЗЧИКА — «_________________________», расположенном по адресу: ____________________________, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить их результат на условиях настоящего Договора.

1.2. Требования к выполнению работ устанавливаются заданиями на проектирование.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ:

2.1.1. Начало выполнения работ: «__» ________ 20__ г.

2.1.2. Окончание выполнения работ: «__» ________ 20__ г.

2.2. В случаях несвоевременного предоставления всех необходимых исходных данных, передача которых подтверждается актом, сроки выполнения работ отодвигаются (увеличиваются) на соответствующее количество дней.

3. Стоимость работ

3.1. Стоимость работ по настоящему договору, определяется в соответствии с СНБ 1.02.06-98 и действующими нормами.

3.2. На дату заключения настоящего Договора стоимость работ в текущих ценах составляет — _______________________________ (____________________) рублей, в том числе НДС (__%) — _______________________________ (____________________) рублей.

3.3. Стоимость работ является открытой и корректируется в ходе выполнения проектных работ при изменении индексов изменения стоимости проектно-изыскательских работ, утверждаемых Минстройархитектуры Республики Беларусь, к базисной стоимости, а также при изменении объемов работ.

3.4. Стоимость работ также корректируется в случае внесения ЗАКАЗЧИКОМ изменений в задания на проектирование, другие исходные данные.

3.5. ЗАКАЗЧИК самостоятельно оплачивает счета организаций, выдающих технические условия, исходные данные, заключения экспертизы.

4. Обязательства ЗАКАЗЧИКА

ЗАКАЗЧИК обязуется:

4.1. Передать ПРОЕКТИРОВЩИКУ до начала выполнения работ задание на проектирование и другие исходные данные.

4.2. Своевременно производить приемку выполненных работ и в 3-дневный срок осуществить оформление акта сдачи-приемки или дать мотивированный отказ в письменной форме с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.3. Производить оплату выполненных работ в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

5. Обязательства ПРОЕКТИРОВЩИКА

ПРОЕКТИРОВЩИК обязуется:

5.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора.

5.2. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими на момент подписания настоящего Договора нормами и правилами.

5.3. Передать ЗАКАЗЧИКУ готовые проектные документации, выполненные в соответствии с заданиями на проектирование.

6. Порядок финансирования, расчетов и определения стоимости работ

6.1. Финансирование работ по настоящему Договору осуществляется за счет собственных средств ЗАКАЗЧИКА.

6.2. ЗАКАЗЧИК в течение 15 дней после подписания акта приемки выполненных работ по разработке проектной документации производит оплату 100% стоимости работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПРОЕКТИРОВЩИКА.

6.3. При нарушении ЗАКАЗЧИКОМ срока перечисления платежа за выполненные работы, оплата последних производится с учетом коэффициентов и индексов изменения стоимости проектно-изыскательских работ, действующих на момент фактических расчетов.

6.4. ЗАКАЗЧИК оплачивает все налоги и обязательные отчисления, установленные действующим законодательством Республики Беларусь. В случае освобождения от налогов ЗАКАЗЧИК представляет соответствующую справку.

7. Порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Изменения в настоящий Договор вносятся путем заключения сторонами дополнительного соглашения.

7.2. Необходимость изменения условий настоящего Договора устанавливается:

— реорганизацией юридического лица, являющегося одной из сторон по Договору;

— обоснованной необходимостью изменения сроков выполнения проектных работ;

— выявлением в ходе проектирования необходимости выполнения дополнительных объемов проектных работ, не предусмотренных настоящим Договором.

8. Сроки действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до завершения работ и расчетов за выполненные работы.

9. Ответственность сторон и разрешение споров

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору ПРОЕКТИРОВЩИК и ЗАКАЗЧИК несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

9.2. В случаях нарушения сроков выполнения работ ПРОЕКТИРОВЩИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,1% стоимости этих работ за каждый день просрочки.

9.3. В случаях нарушения сроков оплаты, предусмотренных в пункте 6.2 настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК уплачивает ПРОЕКТИРОВЩИКУ неустойку в размере 0,1% неперечисленной суммы за каждый день просрочки.

9.4. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из обязанностей по настоящему Договору вызванное обстоятельствами форс-мажора: стихийное бедствие, аварии, решения органов власти, а также изменения действующего законодательства Республики Беларусь, которые препятствуют выполнению условий настоящего Договора сторонами.

9.5. Споры и разногласия, связанные с исполнением и расторжением настоящего Договора разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия, передаются на рассмотрение в Хозяйственный суд Республики Беларусь.

10. Особые условия

10.1. Стороны определили, что __________________________________________.

_________________________________________________________________________

Настоящий Договор составлен на 3-х листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

К настоящему Договору прилагаются:

1. Смета N 1 на выполнение проектных работ.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты

ПРОЕКТИРОВЩИК ЗАКАЗЧИК________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________Юридический адрес: _____________ Юридический адрес: _______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________Почтовый адрес: ________________ Почтовый адрес: __________________р/с ____________________________ р/с ______________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________________ /____________/ ________________ /_______________/М.П. М.П.

Источник: https://belforma.net/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации — Договор оказания услуг, работ

Договор подряда на выполнение проектных работ

г._______________

«__» _________ 20__ г.

____________________________, в дальнейшем — «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ______________________ в дальнейшем — «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили между собой следующий Договор:

Основные термины, применяемые в Договоре

Заказчик — «_____________», — юридическое лицо, созданное, зарегистрированное и действующее по законам Российской Федерации.

Исполнитель — «____________», — юридическое лицо, созданное, зарегистрированное и действующее по законам Российской Федерации, имеющее Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное саморегулируемой организацией «_____________» от «__» _______ 20 __г.

Стороны — Заказчик и Исполнитель, совместно именуемые в тексте настоящего Договора.

Договор — настоящий документ, подписанный надлежаще уполномоченными представителями Сторон и скрепленный их печатями, а также все изменения и дополнения к нему, включая деловую переписку, надлежащим образом оформленную, которая может осуществляться между Сторонами в период его действия.

Объект — проектируемое здание _____________, расположенное на земельном участке по адресу: _____________________________.

Проектные работы — комплекс работ, выполняемых Исполнителем и/или привлеченными им третьими лицами, на условиях настоящего Договора, с целью создания разработки и передачи Заказчику полного комплекта проектно-сметной документации стадии «П» и «РД» по проектированию Объекта.

Проектная и рабочая документация, Проект — полный комплект проектной документации, в т.ч.

сметной рабочей, содержащий графические и текстовые материалы, разработанный и согласованный во всех органах контроля и надзора, включающий архитектурно-градостроительные, архитектурно-планировочные и технические решения, выполненный в соответствии с Заданием на проектирование Заказчика и соответствующий требованиям, предъявляемым уполномоченными органами исполнительной власти; в соответствии с их разрешительными письмами и согласованиями, разработанный Исполнителем и/или привлеченными третьими лицами на условиях настоящего Договора, в строгом соответствии с требованиями действующих нормативов и законодательства РФ, в т.ч. в части порядка разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации. Состав Проектно-сметной документации, разрабатываемой Исполнителем и/или привлекаемыми третьими лицами, определяется Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору) и Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).

Общая стоимость полного комплекса Проектных работ — договорная стоимость выполнения работ по Договору.

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется собственными силами, либо с привлечением иных организаций, имеющих соответствующие Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданные саморегулируемой организацией, осуществить следующие виды работ:

— разработать Проектно-сметную документацию по Объекту: проектируемое здание _________________, расположенное на земельном участке по адресу: _____________________. Предварительная площадь указанного земельного участка составляет      квадратных метров.

Состав и объем разработанной Проектно-сметной документации определяется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и должны быть необходимыми и достаточными для согласования и утверждения проектной документации во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти. Объем Проектно-сметной документации, подлежащей созданию по настоящему Договору, определен в Приложении N 2 («Перечень работ») и включает в себя разработку документации на стадии «Проект» и архитектурно-планировочных решений;

— согласовать от имени Заказчика разработанную Проектно-сметную документацию во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти, в соответствующих надзорных и специализированных организациях;

— представить проект от имени Заказчика в государственную экспертизу и получить положительное заключение по Проектно-сметной документации.

1.2. выполняемых по настоящему Договору работ и научные, технические, экономические и другие требования к выполняемым работам определяются настоящим Договором и Приложениями к нему и должны соответствовать требованиям, предъявляемым к Проектно-технической документации СНиП, ГОСТ, ТРД города ______________ и другими действующими нормативными актами.

Проектно-сметная документация, разработанная Исполнителем на условиях настоящего Договора, должна соответствовать всем предписаниям и нормативным актам, действующим на территории Российской Федерации и города _________________, с учетом особенностей проектирования в зоне «Особого градостроительного контроля» рядом с памятником архитектуры (здание железнодорожного вокзала).

1.3. Исполнитель на период действия Договора принимает на себя и осуществляет функции Генерального проектировщика.

Исполнитель в процессе создания Проектно-сметной документации обязуется отслеживать и учитывать разработки в рамках календарного плана-графика работ и платежей, осуществляемых другими участниками выполнения проектных работ, приглашенными как Исполнителем, так и Заказчиком.

Исполнитель вправе получать у других участников выполнения проектных работ информацию, влияющую на создание Проектно-сметной документации.

Кроме того, Исполнитель вправе направлять рекомендации другим участникам выполнения проектных работ, а также обязан по их запросу предоставлять необходимую им информацию. При этом взаимодействие Исполнителя с другими участниками выполнения проектных работ осуществляется при содействии Заказчика.

1.4. Для выполнения Проектных работ по Договору Исполнитель может привлекать третьих лиц как Генпроектировщик по письменному согласованию с Заказчиком.

Исполнитель в обязательном порядке привлекает на субподряд проектные организации, рекомендованные Заказчиком, для выполнения технологических решений по производственным помещениям кухни, ресторана и прачечной и части раздела Архитектурные решения, а именно — фасадные решения на всех стадиях проекта («П», «РД», Авторский надзор).

1.5. Исполнитель независимо от Заказчика в полном объеме осуществляет свои права и обязанности перед третьими лицами, которые могут возникнуть на основании отдельных, заключенных Исполнителем договоров, имеющих отношение к разработке проектно-сметной документации.

1.6. Исполнитель в полном объеме несет ответственность перед Заказчиком за качество Проектно-сметной документации, исполненной третьими лицами, привлеченными Исполнителем, для разработки Проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего Договора.

1.7. Разделы Проектно-сметной документации, не являющейся предметом настоящего Договора, которые выполняются третьими лицами по отдельным Договорам с Заказчиком, в обязательном порядке должны быть согласованы разработчиками данных разделов с Исполнителем.

Утверждая такие разделы, Исполнитель признает, что они не противоречат Проектно-сметной документации, разрабатываемой Исполнителем и действующим нормативным требованиям.

При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за вышеназванные разделы Проектно-сметной документации, в той части, в которой они были утверждены Исполнителем.

1.8.

Стороны признают, что в случаях передачи Сторонами друг другу документации в электронном виде такая передача должна осуществляться в следующих форматах: чертежи — в формате AutoCAD, калькуляции — в формате Excel, все текстовые материалы — в формате Word. Передача документации осуществляется с сохранением ссылок и форматов, без паролей и каких-либо иных средств защиты, в том числе — от копирования.

1.9. Стороны вправе договориться о том, что ведение авторского надзора будет также осуществляться Исполнителем.

В случае принятия такого решения Стороны могут заключить соответствующий договор на ведение авторского надзора в течение 20__ года, при этом стоимость ведения авторского надзора по всем разделам на весь период ведения строительно-монтажных работ, до сдачи Объекта в эксплуатацию, должна составлять сумму в размере____________ (____________________) рублей, в том числе НДС — 18 %.

2. Обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1.

Выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором в полном объеме в соответствии с Разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору), Исходной и разрешительной документацией (Приложение N 5 к настоящему Договору), требованиями действующего законодательства Российской Федерации и (города/региона), СНиП, ГОСТ, действующими на время проведения Работ, Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений, Порядком проектной подготовки капитального строительства в г. ______________и в сроки, определенные разделом 4 настоящего Договора и Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).

2.1.2.

Передать Заказчику по Акту сдачи-приемки проектно-сметную документацию, согласованную Исполнителем в установленном законом порядке, в соответствии с Разделом 1 настоящего Договора, Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору) и в сроки, указанные в разделе 4 настоящего Договора и Календарном плане-графике работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).

2.1.3. Назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Договора и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.

2.1.4. Использовать для выполнения работ таких специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ.

2.1.5. По требованию Заказчика переделывать работы, вносить корректировки в Проектную документацию за свой счет без продления срока производства работ в случае их несоответствия условиям и Приложениям настоящего Договора.

2.1.6.

Согласовать готовую Проектно-сметную документацию во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти и управления Российской Федерации и (города/региона) с соответствующими надзорными, специализированными организациями, а также обеспечить прохождение государственной экспертизы в сроки, предусмотренные Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору), кроме случаев нарушения сроков согласования государственными органами, с получением положительного заключения. При этом Исполнитель обязан за свой счет вносить изменения в Проектно-сметную документацию в соответствии с замечаниями указанных выше органов и организаций в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня получения таких замечаний, или в письменно согласованный Сторонами срок.

2.1.7.

Передать Заказчику в сроки, установленные настоящим Договором по каждому этапу работ, пять экземпляров Проектно-сметной документации в печатном виде плюс один экземпляр в электронном виде по каждому этапу работ в объеме, соответствующем условиям настоящего Договора, и счет-фактуру в течение 5 (пяти) дней с момента принятия Исполнителем работ. Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

2.1.8.

В течение 15 рабочих дней со дня подписания настоящего Договора, своими силами и за свой счет застраховать в страховой организации, письменно согласованной с Заказчиком, от своего имени свою ответственность перед Заказчиком, как ответственность генерального проектировщика в отношении выполнения проектных работ по проектированию объекта на сумму _________ рублей (______________________) рублей 00 копеек, с НДС (18%). Срок страхования по договору должен истекать не ранее «__»_______ 20___ г. Указанный договор страхования в качестве страховых случаев должен предусматривать причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, в том числе Заказчика, в результате любых ошибок (упущений) Исполнителя, в том числе арифметических, допущенных при осуществлении Проектных работ по настоящему Договору. Исполнитель обязуется предварительно согласовать условия Договора страхования с Заказчиком.

Кроме того, Стороны признают, что в случае заключения дополнительного договора об осуществлении Исполнителем авторского надзора за строительством Исполнитель обязуется заключить договор страхования своей ответственности, как ответственности генерального проектировщика за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате упущений Исполнителя при осуществлении авторского надзора за проведением строительных работ. Иные условия договора страхования определяются Сторонами при заключении договора на осуществление авторского надзора.

Нотариально заверенная копия договора страхования должна быть предоставлена Заказчику в срок не позднее 10 дней с даты заключения договора страхования Исполнителем. В случае нарушения указанного срока Заказчик вправе начислить Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.

В случае, если по каким-либо причинам любой из договоров страхования прекратит свое действие до истечения установленных в настоящем пункте сроков, Исполнитель обязан продлить срок действия договора с предоставлением Заказчику копии соглашения о продлении договора страхования или нового договора страхования не позднее 5 рабочих дней с даты окончания соответствующего срока действия договора страхования.

2.1.9. По запросу Заказчика в течение 3 дней предоставлять ему отдельные разделы Проектно-сметной документации (планы, разрезы, фасады, схемы инженерных сетей и т.п.

), подготовленные Исполнителем в формате AutoCAD, для работы по смежным разделам Проектно-сметной документации (дизайн, наружные сети ВК, газопровод и т.п.).

По письменному запросу Заказчика в течение 5 дней предоставлять отдельные расчеты и обоснования принятых проектных решений.

2.1.10. Учитывать решения Дизайнера по интерьерам («Дизайн-проект интерьеров номерного фонда и общественных зон гостиницы») в своем проектировании.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/

Искам нет
Добавить комментарий