Договор подряда на уборку места захоронения

Договор на оказание кладбищенских услуг образец

Договор подряда на уборку места захоронения

В таком случае ради уважения к своим корням можно обратиться в специальное агентство, которое обеспечивает уход за могилами в Минске.

Люди, работающие в таких компаниях, очень ответственно и уважительно относятся к своему делу, поэтому заключив договор, Вы сможете быть уверенными, что место захоронения будет поддерживаться в чистоте.

Если возникнет необходимость, то можно будет не только очистить прежний памятник или провести восстановительные работы, но и заменить его на новый. Фирмы, осуществляющие благоустройство могил в Минске, смогут также поправить или заменить на новую ограду.

Особая тема — возложение цветов к захоронению. При наличии договора с компанией Вы всегда сможете обсудить, какие именно цветы Вы хотите видеть – живые или искусственные, а также будет ли это букет, венок или корзина с цветами.

Договор на благоустройство места захоронения

Выполнять следующие должностные обязанности: Расчистка и разметка места для рытья могилы. Разрыхление грунта лопатой. Рытье могилы вручную. Выброска грунта на бровку. Опускание урны/гроба в могилу. Засыпка могилы и устройство надмогильного холма.

Установка регистрационной таблички на могилу. Зачистка могилы вручную лопатой. 2.2.2. Соблюдать установленные в Организации Правила внутреннеготрудового распорядка, производственную и финансовую дисциплину,добросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей,указанных в подп. 2.

2.1 настоящего трудового договора. 2.2.3. Беречь имущество Организации, не разглашать информацию исведения, являющиеся коммерческой тайной Организации.
2.2.4. Не давать интервью, не проводить встреч и переговоров,касающихся деятельности Организации, без разрешения его руководства. 2.2.5.

Договор подряда на уборку места захоронения

Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на благоустройство территории (земельного участка): образец Каждому собственнику земельного участка хочется, чтобы его территория была как можно более благоустроенной, но не у каждого получается осуществить эту мечту своими силами. Образец договора на благоустройство территории иногда разыскивается собственниками земельного участка, желающими адаптировать их под свои нужды. Не существует универсального перечня работ по благоустройству, в отношении каждого земельного участка необходимые работы определяются индивидуально.
Чтобы в дальнейшем, при приемки результата работ, минимизировать риски недовольства сторон от исполнения взаимных обязанностей, следует на стадии заключения определиться с тем, что именно должен включать в себя договор на благоустройство территории.

 

Внимание Д О Г О В О Р № Благоустройство места захоронения г . Киров « » 20 г . Индивидуальный предприниматель Селезенев В.Н., действующий на основании свидетельства серия 43 № 002132354 от 4 февраля 2009г.

, ОГРН 309434503500114, ИНН 434537144526 именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и , Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.

1 Заказчик поручает, а исполнитель обязуется выполнить работы по благоустройству места захоронения, в срок, установленный настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2 Настоящий Договор состоит из текста Договора и Приложений к нему.

Договор на оказание услуг гарантия 3 года

Заказчик гарантирует, что, передавая Исполнителю информационные материалы, он не нарушает прав третьих лиц.

7.1. Исполнитель обязан по электронной почте известить Заказчика о завершении работ по настоящему договору. 7.2. В срок не более 2 рабочих дней с момента получения извещения Заказчик обязан приступить к приемке работ.

7.3. Результат всех работ передается Заказчику вместе с Актом сдачи-приемки работ, подписываемый Сторонами в течение 10 рабочих дней. 7.4. В случае невозвращения Заказчиком подписанного Акта сдачи − приемки работ по истечении 10 рабочих дней и не предоставления мотивированного отказа в такие же сроки Исполнитель считает результат всех работ принятым.

  1. 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.

Договор на оказание ритуальных услуг

Важно Образец ТРУДОВОЙ ДОГОВОРС ЗЕМЛЕКОПОМ КЛАДБИЩА г.

» » (наименование организации),именуемое в дальнейшем «Организация», в лице (должность, ФИО), действующей на основании (указать документ, подтверждающий полномочия), с одной стороны, и (ФИО работника), именуемый в дальнейшем»Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор онижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 1.1. Работник принимается в Организацию для выполнения работы подолжности землекоп кладбища с окладом . 1.2. Работник обязан приступить к работе с » » г. 1.3. Настоящий трудовой договор заключен на неопределенный срок ивступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.
1.4. Работа в Организации является для Работника основным местомработы. 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Работник подчиняется непосредственно (указать, кому подчиняется). 2.2. Работник обязан: 2.2.1.

Договор на благоустройство территории (земельного участка): образец

Форма БО-13(02) (скачать образец в формате PDF) применяется при оформлении заказов на ритуальные услуги при предварительной форме оплаты. Форма БО-13(02) выписывается в 4-х экземплярах под копирку сначала с лицевой стороны, а потом с оборотной.

Первый экземпляр — квитанция-договор — находится у агента ритуальной службы и является контрольным документом за своевременностью и комплектностью выполнения работ и услуг по заказу.

После выполнения заказанных работ и услуг заказчик расписывается на обратной стороне квитанции-договора, подтверждая полученную с него сумму, и сообщает свои замечания, если они есть.

Агент ритуальной службы, подписавший все экземпляры формы БО-13(02), является работником ритуальной службы, ответственным от ее лица перед заказчиком за качество, своевременность и комплектность выполнения заказанных работ и услуг в целом по заказу.

Трудовой договор с землекопом кладбища (образец)

Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «»2018 г. 3.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор без обращения в судебные органы. При этом Заказчик обязан предупредить Исполнителя о своем решении за дней до расторжения договора.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 4.1. Стоимость работ составляет рублей. Инвентарь, расходные материалы, химические моющие средства и специальная одежда включены в стоимость работ. 4.2. Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 4.3. Заказчик производит 100 % предоплату работ, указанную в п.4.1 настоящего договора. 5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ 5.1. Работа считается принятой Заказчиком при отсутствии с его стороны претензий в течение дней после отправки Исполнителем фотоотчета.

6.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работникомсвоих обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушениятрудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядкаОрганизации, а также причинения Организации материального ущерба оннесет дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласнодействующему законодательству РФ.

4.2. Организация несет материальную и иную ответственность согласнодействующему законодательству. 4.3. Работник несет материальную ответственность как за прямойдействительный ущерб, непосредственно причиненный им Организации, таки за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущербаиным лицам.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 5.1.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по благоустройству места захоронения, в срок, установленный настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.2. Настоящий Договор состоит из текста Договора и Приложений к нему.

Источник: https://civilist-audit.ru/dogovor-na-okazanie-kladbishhenskih-uslug-obrazets/

Образцы договора подряда на благоустройство могилы

Договор подряда на уборку места захоронения

Такими людьми руководит жадность. Повторимся, Вы сами вправе решать, где заказать работы по благоустройству, услуги по доставке, гравировку, или купить венок, памятник, корзину или цветы. Вот, приведем яркий пример: человек купил траурный венок и приехал с ним на кладбище.

Он свободно проходит с ним на территорию кладбища, и несет к своей могиле. Его никто не спрашивает, где он его купил, не просит показать документы и не задают вопросов «Какая фирма его сделала»? Чем этот венок, отличается от уборки надгробной плиты, поправки креста или окраски оградки.

Убраться на могилке можно самому, а если платить за эту услугу, то только им? Принести песок или привезти землю для выравнивания, или мешок цемента, подправить цоколь? Все только у них и через них? Разве они могут запретить Вам делать это самим? Венок их не интересует, потому что для них это мелко.

Заявление в государственное унитарное предприятие

Однако _______________ не дает согласие на благоустройство могилы, хотя благоустройство могилы — наша законная обязанность. Памятник ________________ уже устаревший, треснувший, осыпается, надписи частично стерлись.

______________ была захоронена 1 год назад, памятник ей до сих пор не поставлен.
Перед смертью дедушка с бабушкой просили не забрасывать могилу, следить за благоустройством земельного участка и установить хотя бы недорогой памятник.

Во исполнение воли умерших я заказала и оплатила изготовление надгробного памятника на имя бабушки и дедушки.

Памятник готов к установке, однако ____________ препятствует его установке, в связи с этим считаю, что ответчик злоупотребляет своим правом на земельный участок.

На основании п.
2 ст.

Образцы договора подряда на благоустройство могилы на кладбище

Настоящий договор подписан « »_____________20____года в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Юридические адреса Сторон:

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____________________________________________

Адрес проживания: _____________________________

_____________________________________________

Паспорт серия: ____________ №__________________

Кем выдан: ____________________________________

______________________________________________

Дата выдачи: ___________________________________

Регистрация: ___________________________________

______________________________________________

Телефон :______________________________________

Индивидуальный предприниматель

Селезенев В.Н.

610000, г.

Киров, ул.

Российской Федерации.Согласно п.

Положение об организации оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории Добрянского городского поселения Пермского края Термины и сокращения

закрытым помещением (траурным залом, комнатой прощания);7.5.2.

показательным участком с примерами современных способов захоронений и оформления мест захоронений тела (останков) умершего и урны с прахом после кремации;7.6.

своевременную подготовку могил, захоронение тел (останков) умерших (погибших), урн с прахом, установку надмогильных сооружений в соответствии со счетом-заказом;7.8.2.

соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка для захоронения и правил подготовки могил;7.8.3.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы согласно п.1.2 настоящего договора по уборке места захоронения, указанного Заказчиком, расположенного по адресу: , а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Договором стоимость.

1.2.
Виды выполняемых работ: . Сроки выполнения работ: .

1.3. С местом захоронением Исполнитель ознакомлен, суть выполняемых работ Исполнителю ясна.

2

Обычно это отполированные высокие гранитные бордюры, которые могут быть украшены шарами из гранита.

Такие ограды смотрятся очень красиво и величественно, к тому же их впоследствии не надо красить.

Цены на такие ограды (их еще называют цоколями) очень высоки и могут начинаться от 50 000 рублей. Самостоятельная установка металлической ограды не представляет особой сложности.

Источник: https://helpbyavto.ru/obraztsy-dogovora-podryada-na-blagoustrojstvo-mogily/

Городская ритуальная служба Кедр

Договор подряда на уборку места захоронения

Городская ритуальная служба «Кедр» предлагает услуги по уходу за могилами тем, кто глубоко переживает за состояние мест захоронения близких людей, но по каким-либо причинам не может приехать, чтобы убрать от зарослей травы прилегающую к надгробию территорию. Заказать уход за могилами – оптимальный вариант для занятых и проживающих далеко от кладбища людей.

Условия предоставления услуги ухода за могилами

Уход за могилами в Москве и Московской области, который предлагает наша компания, представляет собой единоразовую услугу, которую выполняют ее представители около места захоронения, обозначенного заказчиком. Работы такого рода проводятся в разное время года.

Заказать уход за местом захоронения Вы можете к определенной дате (например, годовщине смерти или поминальному дню) или в течение последующих 30 дней с того момента, как оформлен заказ. Для ухода за могилой заключается договор установленного образца, где указаны перечень работ, их цена и сроки исполнения.

Оплатить услуги можно наличными средствами, согласно выписанной квитанции, с помощью электронных денег, безналичным расчетом, банковским или почтовым переводом.

Чтобы наши клиенты смогли оценить, насколько качественно выполняется уборка могил, мы предоставляем отчет с цветными фотографиями, на которых место захоронения изображено до уборочных работ и после них.

Спектр услуг

Уборка могил в Москве и Московской области предполагает проведение целого комплекса работ специалистами из нашей похоронной службы. Мы выполняем:

  • уборку сорной растительности, мусора с места захоронения;
  • выравнивание участка вокруг надгробия;
  • высадку декоративной растительности и газонной травы;
  • очистку и последующее окрашивание ограды;
  • обработку каменных оград и самого памятника специальными очищающими и защитными составами;
  • уборку снега;
  • замену старых искусственных цветов на могиле на новые;
  • подготовку места захоронения к определенным памятным датам;
  • планировку и проведение ландшафтных работ на прилегающей к памятнику территории;
  • замену фотографий;
  • зажигание лампадок и свечей;
  • чистку памятника.

На выбор клиента мы предоставляем несколько вариантов долгосрочного договора по уходу за могилой и ее уборке несколько раз в год.

Цены на услуги по уходу за местами захоронений

№ п/пНаименование услугЦена*
123
Услуги по уходу за местом захоронения
1Разовая уборка**3490 руб.
2Разовая уборка на месте захоронения в зимний период года (с 1 декабря по 1 марта) + уборка снега, сколка льда4190 руб.
3Зимнее оформление могилы ветками деревьев хвойных пород2500 руб.
4Уборка участка два раза в год, обычно весной (уборка после зимы) и осенью (подготовка к зиме) или к указанным датам6490 руб.
5Уборка участка три раза в год: весной, осенью и в указанную дату9490 руб.
6Уборка участка четыре раза в год (зима, весна, лето, осень) по согласованным дням12490 руб.
7Уборка участка шесть раз в год, даты уборки оговариваются19490 руб.
8Уборка участка ежемесячно в течение года в согласованные даты34900 руб.
9Срочная уборка (в течение 7 суток с момента заказа)4590 руб. (разовая уборка +30 %)
10Благоустройство места захоронения гранитной крошкой толщиной слоя до 5 см600 руб./ 1 кв. м
11Благоустройство места захоронения путем подсыпки песка толщиной слоя до 5 см400 руб./ 1 кв. м
12Благоустройство места захоронения мраморной крошкой толщиной слоя до 5 см1200 руб./ 1 кв. м
13Благоустройство земельного участка после захоронения путем установки настила из бетонных плит (тротуарных) размером 30 x 30 см на грунтовом основании4000 руб./ 1 кв. м
14Благоустройство места захоронения путем укладки тротуарной и гранитной плиткиот 4500 руб./ 1 кв. м
15Поправка холма после захоронения с частичной подсыпкой грунта (песка)800 руб.
16Благоустройство места захоронения посредством замены грунта на песок и устройством надмогильного холма14000 руб.
17Разовая стрижка травы и полив на месте захоронения вручную200 руб./ 1 кв. м
18Уход за зелеными насаждениями одной могилы (поливка, прополка, рыхление)200 руб./ 1 кв. м
19Посадка цветов на месте захоронения с насыпкой растительной земли слоем 5 см (без стоимости цветов)600 руб./ 1 кв. м
20Устройство зеленого газона на месте захоронения путем посева семян газонных трав с добавлением растительного грунта800 руб./ 1 кв. м
21Устройство зеленого газона на месте захоронения путем раскладки рулонной дернины с добавлением растительного грунта слоем 10 см3000 руб./ 1 кв. м
22Возложение венка (без учета стоимости венка)Бесплатно
Стрижка отдельных кустарников за один раз диаметром:
23До 0,5 мм250 руб.
24Свыше 0,5 мм350 руб.
25Уборка поваленного дерева и сухостоя с участка на одно захоронение1990 руб.
26Уборка кустарника (поросли) с участка на одно захоронение990 руб.
27Корчевка пня (диаметр спила до 40 см)2190 руб.
28Корчевка и уборка корней с места захоронения690 руб.
Услуги по демонтажу и установке надгробных и прочих сооружений
29Оформление документов на установку или замену ограды400 руб.
30Снятие и утилизация металлической ограды с участка захоронения (грунт) до 1,2 м высотой1500 руб./ одна секция
31Снятие и утилизация металлической ограды с участка захоронения (бетонное основание) до 1,2 м высотой2700 руб./ одна секция
32Снятие и утилизация металлической ограды с участка захоронения (грунт) свыше 1,2 м высотой1900 руб./ одна секция
33Снятие и утилизация металлической ограды с участка захоронения (бетонное основание) свыше 1,2 м высотой3600 руб./ одна секция
34Установка металлической ограды в грунт на цементном растворе, до 1,2 м2500 руб./ одна секция
35Установка металлической ограды в грунт на цементном растворе, свыше 1,2 м2900 руб./ одна секция
36Снятие и утилизация креста (металлического, деревянного), скамейки, стола (грунт)2000 руб.
37Снятие и утилизация креста (металлического, деревянного), скамейки, стола (бетонное основание)3500 руб.
38Установка креста (металлического, деревянного), скамейки, стола1500 руб.
39Установка лавки с бетонированием1500 руб.
40Установка стола с бетонированием1200 руб.
41Установка гранитного цветника на одно захоронение3500 руб.
42Ремонт столика, скамейки, оградыДоговорная
43Выравнивание памятникаДоговорная
44Снятие железобетонного цоколя с места захоронения с утилизацией отходов3000 руб./ 1 изделие
45Снятие цветника из железобетона с утилизацией отходов1000 руб./1 изделие
46Снятие подставки из железобетона с утилизацией отходов1500 руб./ 1 изделие
47Снятие скамейки, стола из натурального камня с демонтажем бетонной основы8000 руб./ 1 кв. м
48Демонтаж тротуарной плитки с захоронения1200 руб./ 1 кв. м
49Снятие памятника (стела и подставка) из натурального камня высотой до 1,40 м60000 руб./ 1 куб. м
50Снятие памятника (стела и подставка) из натурального камня высотой от 1,40 м до 2,0 м90000 руб./ 1 куб. м
51Вынос снятого надгробия к месту складирования (мусоросборник)20 % к поз. 49 и 50
Услуги по покраске
Покраска ограды, установленной в последние 10 лет, имеющей несложный профиль:
52Эмаль ПФ-115, Серебрянка (Краска БТ-177)***500 руб./ 1 кв. м
53Лак БТ-577, Кузбасслак650 руб./ 1 кв. м
54Краска марки Hammerite Hammered750 руб./ 1 кв. м
55Порошковая покраска6000 руб./ 1 кв. м
56Снятие старого покрытия и грунтовка ограды500 руб./ 1 кв. м
Покраска ограды, имеющей более сложный рисунок, старой ограды на кладбище, трудный доступ к окрашиваемой поверхности:
57Эмаль ПФ-115, Серебрянка (Краска БТ-177)***600 руб./ 1 кв. м
58Лак БТ-577, Кузбасслак750 руб./ 1 кв. м
59Краска марки Hammerite Hammered900 руб./ 1 кв. м
60Порошковая покраска7500 руб./ 1 кв. м
61Снятие старого покрытия и грунтовка ограды700 руб./ 1 кв. м
62Отдельная покраска возможна с доплатой за выезд на кладбище маляра2000 руб.
Покраска металлического креста (до 1,5 м высотой) с очисткой поверхности:
63Эмаль ПФ-115, Серебрянка (Краска БТ-177)***2000 руб.
64Лак БТ-577, Кузбасслак2200 руб.
65Краска марки Hammerite Hammered2500 руб.
66Окраска деревянного креста (до 1,5 м высотой)1200 руб.
67Покраска стола/лавочкиот 1500 руб.
68Сварка ограды при нарушении ее целостности1200 руб./ один стык
Дополнительные услуги
69Вызов служителя духовенстваДоговорная
70Поиск могилы захороненного родственника при недостаточном объеме данных1990 руб.

* Цены указаны для кладбища в черте города Москвы, услуги за пределами города включают дополнительную плату за транспортные расходы, в зависимости от расстояния.

** Разовая уборка включает в себя:

  • уборку листвы, мусора;
  • очистку участка от сорной травы;
  • очистку от загрязнений (помывку) каменных конструкций;
  • обработку участка средством против роста сорной травы;
  • полив декоративных растений;
  • возложение 2-х гвоздик;
  • зажжение церковной свечи;
  • проведение оценки технического состояния места захоронения (могилы, надмогильного памятника, склепа);
  • письменный отчет о техническом состоянии места захоронения.

По итогам работ заказчику предоставляется фотоотчет в виде 2-х фотографий «До» и «После» выполнения работ.

ВНИМАНИЕ!

Граждане (организации), производящие захоронение, обязаны содержать сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник, необходимые сведения о захоронениях) в надлежащем состоянии собственными силами либо силами предприятия, оказывающего услуги. При отсутствии сведений о захоронениях, а также надлежащего ухода за захоронениями они признаются бесхозными.

Для начала работ требуется подробное описание расположения могилы или Ваше личное присутствие.

Если такой возможности нет, то за дополнительную плату мы сможем найти место захоронения, если на нем присутствуют регистрационные знаки. Мы ведем работы и имеем доступ ко всем кладбищам Москвы и Московской области.

Посмотрите, сколько стоит уход за могилами, в прайс-листе, чтобы точно рассчитать стоимость и определить необходимый набор услуг.

Источник: https://ritual-kedr.ru/the-care-of-the-graves/

Договор на благоустройство места захоронения образец

Договор подряда на уборку места захоронения

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Договор на благоустройство места захоронения образец». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Выполненная в соответствии с параграфом 1 настоящего договора работа выплачивается по цене, согласованной Заказчиком и Исполнителем.

Права сторон 2.1. Ритуальная служба имеет право: 2.1.1. Осуществлять организацию и проведение захоронения. 2.2. Исполнитель услуг имеет право: 2.2.1.
При обращении лица, которое обязалось похоронить умершего, обеспе- чить заключение договоров-заказов, учитывая при этом пожелания Заказчика к Исполнителям услуг. 3.1.2.

Договор подряда благоустройство территории из материалов заказчика

Каждый человек терял близких, поэтому мы знаем как важно сделать все качественно и в срок. В комплекс предлагаемых услуг входит не только традиционные варианты благоустройства захоронений, но и индивидуальные работы.

Бетонные изделия со временем могут разрушиться или потрескаться, металлокерамические таблички теряют яркость. В зависимости от выбранной модели может потребоваться ежегодная подкраска. Преимущество в доступной цене и легкости в установке.

Качественные изделия прослужат длительное время, надежные компании дают долгосрочную гарантию. Заключительные положения 7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до ___________ года. 7.2.

Договор заключается в двух экземплярах (по одному для каждой стороны), имеющих одинаковую юридическую силу. 8.

Образцы договора подряда на благоустройство могилы на кладбище

Расчёты между Сторонами проводятся в следующем порядке: Заказчик вносит предоплату в размере ____, а именно, ____________(__________________________________________________________) рублей.

Обеспечить бесплатное выделение земельного участка для захоронения гроба с телом или урны с прахом умершего на кладбище. 3.1.6. Создать равные условия Исполнителям услуг. 3.1.7.

Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых работ по мере поступления бюджетных средств.

Благоустройство мест захоронения декоративным камнем также набирает популярность. Обычно его укладывают в цветник, но можно оформить и примогильную зону. В качестве декоративного камня используется гранитный щебень, который может быть, как естественных оттенков, так и выкрашен специальными красителями в нужный цвет. В нашей компании представлено много различных расцветок.

Установка памятника силами Исполнителя включает в себя: доставку памятника до кладбища (иного места установки), разгрузку, доставку до места захоронения на расстояние не более 200 метров от места выгрузки, выравнивание могильного холма, выборку углубления под установочные элементы и уплотнение почвы, монтаж установочного комплекта, цветника, стелы и надгробной плиты.

Подрядчик не несет ответственности за качество документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику.

Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон (оформленным письменно), оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

Уборка могил в Москве и Московской области предполагает проведение целого комплекса работ специалистами из нашей похоронной службы.

Благоустройство могил тротуарной плиткой уже далеко не редкость. Это самый экономичный вариант обустройства места захоронения. Являясь материалом широко применяемым, цены на тротуарную плитку демократичные, а процесс укладки достаточно быстрый.

Оказанные услуги по благоустройству территории принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки оказанных услуг в последний день оказания услуг по благоустройству территории. Услуги по обслуживанию территории принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки оказанных услуг ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по по благоустройству территории, упомянутой в п. 1.1 настоящего договора, собственными и (или) привлеченными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика в соответствии с Приложениями №1 и №2.

Оказанные услуги по благоустройству территории принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки оказанных услуг в последний день оказания услуг по благоустройству территории. Услуги по обслуживанию территории принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки оказанных услуг ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству территории Заказчика, находящегося по адресу: 6, в соответствии с утверждённым проектом (Приложение) и локальной сметой (Приложение), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Погребение умершего после установления органами внутренних дел его личности осуществляется Специализированной службой в течение 3-х суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 1.4.

Кому может быть интересно заключение прижизненного договора?

Исполнитель не приступает к установке памятника до полной оплаты Заказчиком изготовления памятника, а если оплата производится в рассрочку – ранее получения 70% всех причитающихся платеже.

Ухоженная могила с красивым памятником это знак, что человека помнят и любят. К сожалению, не всегда есть возможность уделить время для ухода за последним пристанищем близкого. Компания Мемориал Мастер с полной ответственностью и уважением к дорогому Вам человеку поможет содержать могилу в чистоте.

Стоимостьработ

\

  4.1.Выполненная в соответствии с параграфом 1 настоящего Договора работавыплачивается по цене, согласованной Заказчиком и Исполнителем.

По просьбе Заказчика, информирует о производимых работах, связанных с благоустройством места захоронения.

Красная решит одну из серьезных проблем на территории Красненского сельсовета, конечно в первую очередь облагородит внешний и внутренний вид территории, что привлечет непосредственно граждан к соблюдению чистоты и порядка при посещении погостов, прекратятся набеги животных, что в целом благоприятно отразится на территории кладбища.

Уход за могилами в Москве и Московской области, который предлагает наша компания, представляет собой единоразовую услугу, которую выполняют ее представители около места захоронения, обозначенного заказчиком.

Прижизненный договор на ритуальные услуги – это договор возмездного оказания услуг, предметом которого является организация похорон.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать в течение 30 рабочих дней, любая сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор, после письменного уведомления Стороны и осуществления взаиморасчетов.

За нарушение сроков и некачественное оказание ритуальных услуг, установленных договором-заказом, согласно требованиям Закона Украины «О защите прав потребителей». 4.1.3. За несоблюдение положений действующего законодательства, стандар- тов и технологий при организации погребения умерших. 4.1.4.

Он свободно проходит с ним на территорию кладбища, и несет к своей могиле. Его никто не спрашивает, где он его купил, не просит показать документы и не задают вопросов «Какая фирма его сделала»?

Договор подряда на уборку места захоронения

Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией.

Услуги, оказываемые Специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших данной категории лиц, включают: — оформление документов, необходимых для погребения; — облачение тела; — предоставление гроба; — перевозку умершего на кладбище; — погребение. 1.3.

Наши профессиональные озеленители и ландшафтные дизайнеры окажут услуги по благоустройству могил на всех кладбищах Москвы и Подмосковья. Подберут правильные сорта растений и цветов, подходящих именно тому участку захоронения, где покоятся ваши родные и близкие. Составят оригинальные композиции, чтобы могила была зеленой и цветущей с весны до осени.

Киров, ул. Ленина 134 корп.1 ИНН 434537144526 ОГРН 3094345035000114 р/сч 40802810811010048551 Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» БИК 044525058 К/сч 30101810045250000058 Тел.(8332) 47-36-36 / / / / м.п.

Виды выполняемых работ: . Сроки выполнения работ: . 1.3. С местом захоронением Исполнитель ознакомлен, суть выполняемых работ Исполнителю ясна.

Срок изготовления памятника до ________________ 0:00:00, при условии, что в день подписания договора Заказчик оформит Приложение No1 и внесет указанный в п.2.2 аванс.

Своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, оплатить работы Исполнителя. Оплата производится как наличными, так и по безналичному расчету в рублях РФ путем перевода денежных средств на счет Исполнителя.

Все о прижизненном договоре на оказание ритуальных услуг

Мы готовы ответить на все вопросы и помочь оформить заказ, вам всего лишь надо заполнить форму ниже и нажать на кнопку заказать.

Если одна из Сторон изменяет свой адрес, то она обязана информировать об этом другую Сторону до того, как новый адрес вступит в силу.Красная предположительно с 1930 года, ограждением и благоустройством занимались по мере возможности, исходя из наличия финансовых средств. Погосты конечно как тогда, так и сейчас благоустраиваются непосредственно жителями д. Красная.

Источник: https://myktm.ru/dogovornoe-pravo/5962-dogovor-na-blagoustroystvo-mesta-zakhoroneniya-obrazec.html

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.

Внимание

В случае необходимости проведения дополнительных работ, не указанных в настоящем Договоре, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору с перечнем работ и условиями оплаты.

  1. 2.Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Качественно и в предусмотренные настоящим Договором сроки выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

2.1.2. Обеспечить со своей стороны конфиденциальность взаимоотношений с Заказчиком.

2.1.3.

Источник: https://plbarber.ru/obraztsy-dogovora-podryada-na-blagoustrojstvo-mogily/

Искам нет
Добавить комментарий