Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня

Типовой договор на изготовление изделия из искусственного камня

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня

Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий: столешницы из искусственного камня.

Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором. Общая стоимость работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей.

Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия. Срок изготовления изделия рабочих дней.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО — +7 (499) 653-60-72 Доб. 448
  • Санкт-Петербург и Лен. область — +7 (812) 426-14-07 Доб. 773

Состав агломерата: кварцевый песок, дробленый мрамор или гранит, в отдельных случаях.. Кварцевый агломерат, самый стойкий, относительно внешних воздействий, искусственный камень.

В производстве кварцевого агломерата, в качестве основного материала, используется чистый жильный кварц, дроблённый в крошку, промытый, высушенный и рассортированный по фракциям разных размеров Натуральный камень — непревзойденный материал для изготовления любых рабочих поверхностей.

Наряду с высокими показателями прочности и износостойкости, натуральный камень поражает своим великолепием оттенков и текстур

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня: шаблон заполнения. Скачайте бесплатный образец или закажите документ у.

Договор На Изготовление Столешниц Из Искусственного Камня Свежие новости: Скидка в этом месяце на любые изделия (от 2,4 м²)% -Срок работы по Москве и МО Индивидуальные и типовые проекты.

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня; Форма договора на изделия из искусственного камня; Договор.

Изготовление кухонь на заказ. Искусственный камень. Ваши вопросы

Вы можете ознакомиться с образцом договора подряда на изготовления столешницы из искусственного камня бесплатно. Посмотрите пример документа перед обращением к юристам сайта! Опишите документ, который вам нужен.

Предлагаем Вашему вниманию удобный и качественный документ Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня, составленный профессиональным юристом. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня заполняется в двух экземплярах. Возможно заполнение документа в трех экземплярах, если вы привлекаете к участию в сделке посредника или желаете заверить договор у нотариуса. В таком случае на руках у каждой стороны остается по одному экземпляру. Документы Договоры и соглашения Договор подряда.

Скачать образец. Как работает Правовед. Тип документа Договоры и соглашения. Договор подряда. Мне нужно. Подробное описание. Стоимость документа По договоренности с юристом Я планирую заплатить руб.

Типовой договор на изготовление и установку лестницы

Изготовление столешницы из искусственного камня на заказ — проверенный способ сделать интерьер не просто особенным, но и долговечным. В производстве каменных столов мы используем жесткую алюминиевую подложку, поэтому поверхность служит минимум 10 лет.

Такая столешница идеально подойдет и для жилых, и для общественных помещений — магазинов, ресторанов, фитнес-центров и парков. Большинство мастерских расположены за МКАД. Специалисты сами выбирают удобный день для замеров и монтажа.

За все дополнительные работы — подрезку поверхности, вырезы под раковину — вы платите дополнительно.

Изделия из искусственного камня

По заявкам, оставленным в нерабочее время, — перезвоним в ближайший рабочий день. Компания Vita Stone предлагает изготовить столешницу из искусственного камня на заказ. Вам надоела типовая мебель? Хочется сделать интерьер эксклюзивным, особенным, современным? Акриловые поверхности, созданные нашими мастерами, будут полностью соответствовать вашим требованиям.

Столешницы из искусственного камня

Вы сможете выбрать марку камня, цвет, размеры вкраплений, матовую или глянцевую полировку. При вызове замерщика, наш мастер привезёт с собой чемодан с образцами. Каждый образец можно будет посмотреть и потрогать. Каталог цветов.

Мы сделаем для вас красивую и практичную столешницу. Чтобы сделать ваш интерьер особенным и неповторимым, помимо стандартных параметров, мы готовы предложить несколько вариантов стилизации изделий.

Все виды моек и раковин можете посмотреть в каталоге.

Please turn JavaScript on and reload the page

Исполнитель обязуется оказать услуги по изготовлению, сборке и установке деревянной лестницы. Изготовление металлических лестниц и перил. Сроки изготовления мебели, размер предоплаты и условия оплаты по договору всегда 3.

Для начала производства работ по договору Заказчик обязан предоставить Исполнителю чертежи, стадии КМ с отметкой «В производство работ».

Типовой договор Форму договора на изготовление лестницы Договор на изготовление и монтаж лестницы.

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня; Форма договора на изделия из искусственного камня; Договор. У нас вы можете скачать «Типовой договор на изготовление изделий из искуственного камня» в LIT, TCR, JAR, isilo, МОВІ, AZW3, DOC. Договор на изготовление изделий из искусственного камня на себя обязательства выполнить работы по изготовлению, доставке и монтажу.

Кухни на заказ по цене выставочных образцов! Записей 32, Страницы 1 [2] [3] [4]. Текст сообщения Введите код. Есенина, д.

Типовой договор на изготовление изделий из искуственного камня

Большинство хозяек предпочитают матовые столешницы в светлых и белых тонах. Матовые столешницы гармоничны и просты, они легко вписываются в интерьеры.

К преимуществам столешниц с матовой поверхностью относятся высокая практичность и легкость при очищении от загрязнений, а о повреждениях и мелких царапинах можно будет забыть навсегда.

Такие акриловые кухонные фартуки или столешницы подходят под дизайн большинства современных кухонь, позволяют гармонично вписать в ансамбль различные по фактуре и цвету предметы кухонного обихода, создают законченность стиля. Глянцевая поверхность популярна в темных тонах, они дополняют изысканность искусственного камня.

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня

Ответственность сторон. Аналогичные санкции применяют к Заказчику в части оплаты работ. Требования, которым должно соответствовать изделие, а именно: наименование применяемого материала, размеры изделия, его общий вид и т. После чего Исполнитель производит установку изделия по указанному адресу в течении 4 четырех рабочих дней или специально оговоренного срока по соглашению сторон.

Договор на изготовление изделий из искусственного камня

Switch to English регистрация. Телефон или email. Чужой компьютер. Столешницы из искусственного камня Тюмень Стоимость и сроки от производителя! Производственная компания «Славные столешницы» Наша компания занимается производством изделий из искусственного акрилового камня.

Site Navigation. Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работ по настоящему Договору камней. Гарантийные обязательства распространяются исключительно на своевременно в полном объеме оплаченные работы. Для изделья работ по договору Исполнитель имеет право привлекать субподрядчиков третьих лиц.

При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами — договорами коммерческих, финансовых или иных отношений делового оборота.

.

Источник: https://4ayan.ru/grazhdanskoe-pravo/tipovoy-dogovor-na-izgotovlenie-izdeliya-iz-iskusstvennogo-kamnya.php

Договор на изготовление изделий из искусственного камня

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня
Столешницы водонепроницаемы. Изделия из искусственного гранита Gralit могут использоваться на улице.

  1. прочность на нагрузку
  2. красота изделий
  3. возможность использования в уличных условиях
  4. лёгкая в уходе поверхность
  5. отсутствие передачи холода от несущих конструкций
  6. простота установки

Доставка осуществляется через транспортные компании.

Умывальники из акрилового искусственного камня в Ростове

Если вы хотите обеспечить себя долговечным, надежным, и в тоже время, изысканным интерьером, то советуем вам воспользоваться именно акриловым камнем.

Изготовление умывальников из акрилового искусственного камня в нашей компании осуществляется с помощью импортного оборудования, отвечающего всем необходимым стандартам и высокому уровню технологии производства.

Компания имеет все необходимые сертификаты для производства подоконников из различных акриловых камней таких как, Tristone, Samsung Staron, DuPont Corian и LG.

Распродажа камня! подробнее

Такие столешницы перезаказываются у производителей (таких как мы), естественно с приличной торговой наценкой.

От производителя до покупателя столешница может пройти более чем через одного посредника, что отражается не только на цене, но и на сроках, и.т.д.

Наша компания занимается производством и реализацией изделий из искусственного листового акрилового камня премиум класса (это не «жидкий» камень) в г.

Столешницы и подоконники из искусственного и кварцевого камня

Предлагаем купить подоконники из искусственного камня, мойки, раковины, столешницы, оформить стеновые поверхности, колоны, барные и стойки со столешницами для ресепшена, столики, которые достойно украсят холл любой гостиницы, ресторана или кафе, стоматологического кабинета или СПА-центра, а также прочие изделия.

Наши мастера – высококлассные специалисты по камню. Они профессионалы своего дела и к любому проекту подходят индивидуально, обеспечивая каждому новому изделию эксклюзивность и нетривиальный внешний вид.

Владельцам бизнеса — Де Стейл Композит

Современная технология производства позволяет изготавливать изделия из искусственного камня практически любой формы – любые радиусы, углы, скосы и переходы – все это можно сделать по Вашему желанию.

Отличные износостойкие показатели такого декоративного камня не сравнятся с любыми другими изделиями, их легко мыть, они не боятся перепадов температур и химических веществ.

Поскольку искусственный камень отличается повышенной износостойкостью, то он прекрасно подходит для кафе, баров, ресторанов, а так же для стоек регистрации в банках, офисах и т.д.

Часто мне приходится видеть такую ситуацию: после того как заказчик попросил посчитать необходимое ему изделие и я назвав сумму, заказчик сомневается в качестве изделия так как сумма очень НИЗКАЯ по сравнению с мебельный салонами и организациям которые являются перекупами.

Наша цена — это цена с производства, без накрутки салона так как принимаем заказы прямо на производстве или выезжаем на дом.

Изделия из искусственного камня от компании Стайл Стоун

Наша компания Стайл Стоун более 5 лет работает в таком направлении, как производство изделий из искусственного камня(столешницы, подоконники, мойки и многое другое). Все наши клиенты остаются довольными после приобретения нашей продукции и рекомендуют нас.

Вы можете воспользоваться следующими нашими преимуществами:

  • Для вас лучшие сроки изготовления, за счет большого опыта, современного налаженного производства и собственного транспорта. Изделие из искусственного камня под ключ без задержек!
  • С вами работают профессионалы, наш персонал проходит обучение и на постоянной основе повышает квалификацию. Для нас нет невыполнимых заказов!
  • Гарантия на произведенное нами изделие от 2х лет, так же есть возможность приобрести расширенную гарантию и особые условия на вашу столешницу или подоконник
  • Приятные цены и высокое качество делают наши изделия более выгодными. Работаем для наших клиентов 7 дней в неделю!

Так же мы предлагаем безналичный расчет по карте, разработку чертежей и множество стандартных услуг, предоставляемые нами ради вашей улыбки и вашего комфорта.

Источник: https://ur-sfera.ru/dogovor-na-izgotovlenie-izdelij-iz-iskusstvennogo-kamnja-41085/

Регламент работы с подрядчиком по изготовлению столешницы

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня

При замере изделия после 17-00 Дата Договора будет присвоена следующим днем! Д О Г О В О Р № Г. Москва “ » 20 г. Общество с ограниченной ответственностью «Акрилдизайн «, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Иванова.А.В.

, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (в случае юридического лица) ,именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице , действующего на основании Устава или паспорта (в случае физического лица) ,с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется своими силами и средствами из своего материала выполнить работу по изготовлению и монтажу изделий а Заказчик обязуется принять изделия в срок и оплатить выполненную работу: 1.2. Изделие должно соответствовать действующим в РФ гигиеническим нормам и требованиям. 1.3.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замеров и оформления заказа. 6.2. Исполнитель вместе с Производителем несет ответственность перед Заказчиком за качество продукции, сроки ее изготовления, доставку и установку (монтаж).
6.2.1.

Если Заказчик самостоятельно предоставляет размеры изделий Исполнителю, то и монтажные работы выполняются силами Заказчика. За правильность замера выполненного Заказчиком или третьими лицами Исполнитель ответственности не несет.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка). 6.3.1.

Регламент изготовления продукции фабрики «ревдамебель»

Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ (услуг) и полной оплаты остаточной стоимости согласно настоящего Договора. 5.5. Гарантия на монтаж изделия составляет лет. Гарантийный срок действует со дня передачи изделия Заказчику по акту сдачи-приемки работ (услуг).
5.6.

Гарантийное обслуживание составляет месяцев при условии монтажа изделий силами Исполнителя. На монтажные работы, произведенные третьими лицами, гарантия не распространяется.

5.7. При доставке и погрузочно-разгрузочных работах, выполняемых третьими лицами, ответственность по качеству целостности поставляемых изделий распространяется на третьи лица. 5.8. В случае если повреждения вызваны нарушением правил эксплуатации изделия по вине Заказчика, действиями третьих лиц, то ремонт изделий осуществляется за счет Заказчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1.

Форма договора на изделия из искусственного камня

Заказчик производит предварительную оплату в размере % от общей стоимости работ по настоящему Договору, что составляет рублей. 2.3. Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия. 3.
3.2.

Доставка и установка производится в течение дней после изготовления изделия или в любой другой удобный день по согласованию обеих сторон согласно очередности. Если таковое требуется. 3.3. Исполнитель имеет право на досрочную передачу изделия, о чем извещает Заказчика.

4.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Исполнитель обязуется: 4.1.1. Произвести замер предполагаемого места установки изделия (если таковое требуется).

Профессиональная защита прав потребителей

Монтаж изделия осуществляется Подрядчиком по адресу, указанному Заказчиком (если сам Заказчик не изъявил желание провести монтаж собственными силами).

4.1. Изготовленное и смонтированное Подрядчиком изделие должно соответствовать требованиям настоящего договора.

4.2. Изготовленное и смонтированное Подрядчиком изделие передаётся Заказчику в месте Доставки или в месте монтажа изделия. 4.3.

При передаче Подрядчиком изделия Заказчик должен совершить все необходимые действия по его приёмке согласно действующему законодательству РФ, а также при отсутствии замечаний подписать акт приёмки-передачи выполненной работы. 4.4.

О кварце Для Вашего удобства эти данные могут быть получены в автоматическом режиме с уведомлением Вас перед отправкой запроса на его получение.

Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены работы, в выполнении которой допущена просрочка, за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов цены работы. 7.2. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по договору (п.2.2, 2.3, 2.7, 2.7.1, 2.8, 2.9, 2.9.1) он обязан оплатить неустойку в размере 0,1 процента цены работы, в выполнении которой допущена просрочка, за каждый день просрочки.

8.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия. 8.2.

Цена, порядок оплаты и срок выполнения работ.2.1. Общая стоимость Товара в соответствии с Приложением № 1 к Договору составляет руб. коп. (прописью) 2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в сумме, эквивалентной 70% от Стоимости всех работ по настоящему Договору в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания настоящего Договора.

2.3. Расчеты производятся в рублях. Срок изготовления составляет – 15 (пятнадцати) календарных дней. 2.4.

Началом Срока изготовления считается Дата получения Сырья на склад Подрядчика со складов Российских импортеров искусственного камня и при условии оплаты ЗАКАЗЧИКОМ аванса (п.2.2). 2.5.

Дата доставки может отличаться от Даты установки изделия по причинам не зависящим от Исполнителя, либо по причине невозможности Заказчика присутствовать на момент установки в течении 3-4 часов. 2.6.

  • Цена, порядок оплаты и срок выполнения работ.
  1. Общая стоимость Товара в соответствии с Приложением №1 к Договору составляет
  1. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в сумме, эквивалентной 70% от Стоимости всех работ по настоящему Договору в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания настоящего Договора.
  2. По окончании изготовления заказа в цеху Заказчик оплачивает Исполнителю оставшиеся 30% от суммы договора.

Форма договора на изделия из искусственного камня Для этого вы должны иметь определенный опыт в изготовлении столешниц из искусственного камня, дерева, ДСП или другого выбранного материала. Внимание Оборудовать мастерскую можно и в гараже. Из инструментария обязательно придется обзавестись лобзиком, торцевой или дисковой пилой, шлифовальной машинкой, клеевым пистолетом и фрезой.

  • В течение гарантийного срока результат выполненной работы должен соответствовать условиям настоящего договора, а также требованиям, обычно предъявляемым к результату такого рода работы.
  • В случае обнаружения в выполненной работе недостатков, которые невозможно было обнаружить при обычном способе приемки работ, Подрядчик обязан: Безвозмездно устранить недостатки выполненной работы (использованного материала) в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента предъявления требования Заказчика, а в случае отсутствия необходимого для этого материала на складе Подрядчика — в течение 42 (Сорока двух) дней.
  • Рассмотрение споров.
    1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.

Источник: https://law-uradres.ru/reglament-raboty-s-podryadchikom-po-izgotovleniyu-stoleshnitsy/

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня

на изготовления столешницы из искусственного камня

Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий: столешницы из искусственного камня.

1.2. Размеры, количество и цвет изделия оговариваются с Заказчиком.

1.2.1. Размеры изделий предоставлены заказчиком.

1.3. Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей.

2.2. Заказчик производит предварительную оплату в размере % от общей стоимости работ по настоящему Договору, что составляет рублей.

2.3. Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия.

3. СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ДОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Срок изготовления изделия рабочих дней. Срок изготовления исчисляется со дня внесения Заказчиком предварительной оплаты предусмотренной в п.2.2 настоящего Договора.

3.2. Доставка и установка производится в течение дней после изготовления изделия или в любой другой удобный день по согласованию обеих сторон согласно очередности. Если таковое требуется.

3.3. Исполнитель имеет право на досрочную передачу изделия, о чем извещает Заказчика.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Произвести замер предполагаемого места установки изделия (если таковое требуется). Стоимость замера, учтена в общей стоимости по Договору.

4.1.2. Согласовать с Заказчиком дизайн изделия.

4.1.3. Оформить Эскиз-заявку на основании произведенного замера и согласованного дизайна.

4.1.4. Принять у Заказчика оплату на размещаемый заказ.

4.1.5. Разместить у Производителя принятый заказ в течение 24 часов после предварительной оплаты его Заказчиком.

4.1.6. Согласовать с Заказчиком день доставки и установки изделия.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Согласовать с Исполнителем Эскиз-заявку на изготовляемое изделие и его стоимость.

4.2.2. Произвести оплату заказа в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Договора.

4.2.3. Принять у Исполнителя по акту приемки-сдачи работ (услуг) изделие.

4.2.4. Оплатить остаточную стоимость заказа, указанную в п.2.3 настоящего договора.

5. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ, УСТАНОВКИ И ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЯ

5.1. Доставка изделия производится транспортом Исполнителя или самовывозом. Адрес объекта: .5.2. Оплата транспортных услуг входит в общую стоимость работ по настоящему Договору, отмечается в Эскиз-заявке.

5.2.1. Оплата услуг по монтажу изготовленных изделий входит в общую стоимость по Договору. Оказание услуг по монтажу изделий согласовывается с заказчиком, отмечается в Эскиз-заявке.

5.3. Заказчик должен обеспечить доступ монтажной бригаде к месту установки изделия, возможность подключения электроинструментов, а при необходимости – строительные леса. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в технологическую цепочку работ и деятельность Исполнителя.

5.4. По окончании установки Заказчик принимает работу у Исполнителя, приемка выполненных работ (услуг) удостоверяется подписанием сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг). Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ (услуг) и полной оплаты остаточной стоимости согласно настоящего Договора.

5.5. Гарантия на монтаж изделия составляет лет. Гарантийный срок действует со дня передачи изделия Заказчику по акту сдачи-приемки работ (услуг).

5.6. Гарантийное обслуживание составляет месяцев при условии монтажа изделий силами Исполнителя. На монтажные работы, произведенные третьими лицами, гарантия не распространяется.

5.7. При доставке и погрузочно-разгрузочных работах, выполняемых третьими лицами, ответственность по качеству целостности поставляемых изделий распространяется на третьи лица.

5.8. В случае если повреждения вызваны нарушением правил эксплуатации изделия по вине Заказчика, действиями третьих лиц, то ремонт изделий осуществляется за счет Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замеров и оформления заказа.

6.2. Исполнитель вместе с Производителем несет ответственность перед Заказчиком за качество продукции, сроки ее изготовления, доставку и установку (монтаж).

6.2.1. Если Заказчик самостоятельно предоставляет размеры изделий Исполнителю, то и монтажные работы выполняются силами Заказчика. За правильность замера выполненного Заказчиком или третьими лицами Исполнитель ответственности не несет.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка).

6.3.1. В случае нарушения обязательств, оговоренных в разделе 3 настоящего Договора, Заказчик может взимать пеню в размере % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России.

6.3.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за своевременную оплату продукции.

6.4. При нарушении сроков передачи Исполнителю денежных средств, предусмотренных п.2.2, п.2.3 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России.

6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств по выполнению Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны констатируют, что все споры по настоящему Договору будут по возможности разрешаться путем переговоров. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами – участниками коммерческих, финансовых или иных отношений делового оборота.

8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Одностороннее расторжение Договора не допускается.

8.3. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его подписания на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. Все изменения или дополнения к настоящему договору будут действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

8.4. Корректировка условий Договора после его подписания не допускается.

8.5.

При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих какой-либо стороне полностью или частично выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийные бедствия, состояние войны, военные операции любого характера, блокада, решения федеральных органов власти и другие, независящие от сторон обстоятельства, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9.3. Стороны, заключившие данный Договор, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗаказчикРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон: ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________Исполнитель _________________

Источник: http://digm.ru/dogovor-podryada-na-izgotovleniya-stoleshnicy-iz-iskusstvennogo-kamnya.html

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня (скачать образец 2018)

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня

г. _______________                                                                                                 «____» ______________ 2018 г.

Гр.

________________________________________________, паспорт: серия ________, № ________, выданный ________________________, проживающий по адресу: ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий: столешницы из искусственного камня.

1.2. Размеры, количество и цвет изделия оговариваются с Заказчиком.

1.2.1. Размеры изделий предоставлены заказчиком.

1.3. Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость работ и услуг по настоящему Договору составляет ________ рублей.

2.2. Заказчик производит предварительную оплату в размере ________% от общей стоимости работ по настоящему Договору, что составляет ________ рублей.

2.3. Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет ________ рублей и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия.

3. СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ДОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Срок изготовления изделия ________ рабочих дней. Срок изготовления исчисляется со дня внесения Заказчиком предварительной оплаты предусмотренной в п.2.2 настоящего Договора.

3.2. Доставка и установка производится в течение ________ дней после изготовления изделия или в любой другой удобный день по согласованию обеих сторон согласно очередности. Если таковое требуется.

3.3. Исполнитель имеет право на досрочную передачу изделия, о чем извещает Заказчика.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Произвести замер предполагаемого места установки изделия (если таковое требуется). Стоимость замера, учтена в общей стоимости по Договору.

4.1.2. Согласовать с Заказчиком дизайн изделия.

4.1.3. Оформить Эскиз-заявку на основании произведенного замера и согласованного дизайна.

4.1.4. Принять у Заказчика оплату на размещаемый заказ.

4.1.5. Разместить у Производителя принятый заказ в течение 24 часов после предварительной оплаты его Заказчиком.

4.1.6. Согласовать с Заказчиком день доставки и установки изделия.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Согласовать с Исполнителем Эскиз-заявку на изготовляемое изделие и его стоимость.

4.2.2. Произвести оплату заказа в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Договора.

4.2.3. Принять у Исполнителя по акту приемки-сдачи работ (услуг) изделие.

4.2.4. Оплатить остаточную стоимость заказа, указанную в п.2.3 настоящего договора.

5. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ, УСТАНОВКИ И ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЯ

5.1. Доставка изделия производится транспортом Исполнителя или самовывозом. Адрес объекта: ________________________________________________.5.2. Оплата транспортных услуг входит в общую стоимость работ по настоящему Договору, отмечается в Эскиз-заявке.

5.2.1. Оплата услуг по монтажу изготовленных изделий входит в общую стоимость по Договору. Оказание услуг по монтажу изделий согласовывается с заказчиком, отмечается в Эскиз-заявке.

5.3. Заказчик должен обеспечить доступ монтажной бригаде к месту установки изделия, возможность подключения электроинструментов, а при необходимости – строительные леса. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в технологическую цепочку работ и деятельность Исполнителя.

5.4. По окончании установки Заказчик принимает работу у Исполнителя, приемка выполненных работ (услуг) удостоверяется подписанием сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг). Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ (услуг) и полной оплаты остаточной стоимости согласно настоящего Договора.

5.5. Гарантия на монтаж изделия составляет ________ лет. Гарантийный срок действует со дня передачи изделия Заказчику по акту сдачи-приемки работ (услуг).

5.6. Гарантийное обслуживание составляет ________ месяцев при условии монтажа изделий силами Исполнителя. На монтажные работы, произведенные третьими лицами, гарантия не распространяется.

5.7. При доставке и погрузочно-разгрузочных работах, выполняемых третьими лицами, ответственность по качеству целостности поставляемых изделий распространяется на третьи лица.

5.8. В случае если повреждения вызваны нарушением правил эксплуатации изделия по вине Заказчика, действиями третьих лиц, то ремонт изделий осуществляется за счет Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замеров и оформления заказа.

6.2. Исполнитель вместе с Производителем несет ответственность перед Заказчиком за качество продукции, сроки ее изготовления, доставку и установку (монтаж).

6.2.1. Если Заказчик самостоятельно предоставляет размеры изделий Исполнителю, то и монтажные работы выполняются силами Заказчика. За правильность замера выполненного Заказчиком или третьими лицами Исполнитель ответственности не несет.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка).

6.3.1. В случае нарушения обязательств, оговоренных в разделе 3 настоящего Договора, Заказчик может взимать пеню в размере ________% от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России.

6.3.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за своевременную оплату продукции.

6.4. При нарушении сроков передачи Исполнителю денежных средств, предусмотренных п.2.2, п.2.3 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере ________% от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России.

6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств по выполнению Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны констатируют, что все споры по настоящему Договору будут по возможности разрешаться путем переговоров. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами – участниками коммерческих, финансовых или иных отношений делового оборота.

8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Одностороннее расторжение Договора не допускается.

8.3. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его подписания на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. Все изменения или дополнения к настоящему договору будут действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

8.4. Корректировка условий Договора после его подписания не допускается.

8.5.

При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих какой-либо стороне полностью или частично выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийные бедствия, состояние войны, военные операции любого характера, блокада, решения федеральных органов власти и другие, независящие от сторон обстоятельства, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9.3. Стороны, заключившие данный Договор, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

Регистрация:

Почтовый адрес:

Паспорт серия:

Номер:

Выдан:

Кем:

Телефон:

Исполнитель

Юр. адрес:

Почтовый адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

Рас./счёт:

Корр./счёт:

БИК:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

          Заказчик _______________                                                                        Исполнитель _______________

Источник: https://online-document.ru/document/652-dogovor-podryada-na-izgotovleniya-stoleshnitsi-iz-iskusstvennogo-kamnya/

Искам нет
Добавить комментарий