Договор оказания услуги по написанию иконы

Договор оказания услуг по нарисованию картинки

Договор оказания услуги по написанию иконы

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента передачи иконы Исполнителем Заказчику, зафиксированного в Акте приемки-передачи.2.2. Риск случайной гибели и случайного повреждения иконы переходит от Исполнителя к Заказчику с момента передачи грузоперевозчику.3.1.

Заказчик обязан:принять и оплатить услуги исполнителя по настоящему договору;предоставлять исчерпывающую информацию, необходимую для исполнения заказа;в случае отказа от услуг Исполнителя известить Исполнителя об этом письменно;в случае запроса Исполнителя рассматривать и подтверждать эскизы заказанной иконы лично или с помощью электронных средств связи;подписать и вернуть Исполнителю акт приемки-передачи в течение календарных дней с момента получения.

Договор оказания услуг фотографа образец

Исполнитель дает свое согласие на опубликование результатов работ, предусмотренных п.5.1 настоящего договора, по усмотрению Заказчика, в т.ч.

в печатных средствах массовой информации.1.4 Имущественные права на результаты работ по данному Договору принадлежат Заказчику, авторские права принадлежат Исполнителю.1.5 При публикации фотоматериалов в изданиях городского и федерального уровня указывать их авторство.

При публикации в изданиях муниципального и районного уровня указывать авторство не обязательно.ОПЛАТА РАБОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ2.

1 Стоимость работ, подлежащих выполнению согласно настоящего Договора, определяется из расчета 8400 рублей (восемь тысяч четыреста рублей) за фотосессию, НДС не облагается.

Под фотосессией понимаются подготовительные мероприятия, собственно фотосъемка (до 4-х часов за ф/с)

Договор авторского заказа с фотографом

Произведение – фотография, созданная Фотографом, далее именуемое произведение.

Материальный носитель произведения передается Заказчику в собственность.1.5.

Момент перехода права на произведение – произведение и исключительное право на произведение переходят от Фотографа к Заказчику в момент передачи его по акту (договором может быть предусмотрено иное).1.6.

Фотограф – физическое лицо, творческим трудом которого будет создано произведение. Фотограф является автором.2.1.

Договор на оказание услуг по декорированию

Исполнитель в соответствии с п.1.1 обязуется выполнить следующие работы:

  1. предоставить материалы и элементы, необходимые для аэродизайна помещения;
  2. по окончании мероприятия в срок до часа «»2019 года; вывезти за свой счёт предоставленные в прокат имущество и материалы, для декорирования помещения;
  3. сдать результат работ Заказчику не позднее часов «»2019 года;
  4. предоставить в прокат необходимые имущество и материалы для выполнения других видов декорирования;
  5. выполнить оформление помещения с использованием предоставленных материалов, элементов и имущества;

2.2.

Заказчик в соответствии с п.1.1 обязуется:

  1. предоставить Исполнителю всю необходимую информацию для художественного оформления;
  2. предоставить Исполнителю помещение, подлежащее

Авторский договор с художником

Исполнитель обязуется создавать произведения в соответствии с Заданиями Заказчика, форма которых установлена в Приложении №, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

Два экземпляра задания подписываются обеими сторонами, и хранится у Заказчика. Исполнитель также обязуется следовать устным указаниям Заказчика, касающимся выполнения задания.2.2.

Исполнитель обязуется создавать произведения своими силами и средствами и гарантирует наличие у него авторских прав на произведения.

Сроки создания произведения предусматриваются в задании.2.3. Заказчик обязуется рассмотреть представленное произведение и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений.

При получении указания Заказчика о внесении поправок и

Договор на оказание услуг (выполнение работ) по фотосъемке и обработке изображений

Примерный перечень оказываемых услуг (выполняемых работ): Наименование услуги (работы) Съемка ______________________ Ретушь (простая) Ретушь (сложная) 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЪЕМКИ 2.1. Оборудование для съемки (фотоаппараты, объективы, карты памяти, вспышки, студийный свет и т.п.) предоставляет Исполнитель.

2.2. Помещения для съемки и обработки изображений предоставляет Заказчик.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Исполнитель обязуется: 4.1.1.

Договор фотографа

Произведение – фотография, созданная Фотографом, далее именуемое произведение. Произведение будет впервые обнародовано путем в Российской Федерации в .1.3.

Возникновение авторских прав — для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.1.4.

Фотограф – физическое лицо, творческим трудом которого будет создано произведение. Фотограф является автором.2.1.

Договор оказания услуг дизайнера: 5 ошибок, которые важно избегать

39 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ).

Выгода привлечения работника по договору оказания услуг связана с отсутствием необходимости зачислять его в штат, оформлять соответствующие кадровые документы, предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством РФ (в частности, отпуска и больничные).

Однако при оформлении такого договора с дизайнером очень важно не допускать ошибок, которые, в частности, позволили бы инспектору труда или суду переквалифицировать гражданско-правовой договор в трудовой (ст.

19.1 Трудового кодекса РФ). На практике такие ошибки, к сожалению, не редкость. Это личный характер труда (невозможность перепоручить трудовые функции другому лицу)

Договор изготовления фресок, иконописных произведений, иконных досок, окладов икон из материала заказчика

Договор оказания услуги по написанию иконы

г. ________________

«___»__________ ____ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик, (наименование или Ф.И.О.)в лице _________________________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.)_________________________________________________________, с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта)и _______________________________________, именуем__ в дальнейшем Заказчик, (наименование или Ф.И.О.)в лице _________________________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.)_________________________________________________, с другой стороны, вместе (Устава, положения, доверенности или паспорта)именуемые — Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СРОКИ

1.1.

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами изготовить фрески, иконописные произведения, иконные доски, оклады икон из материала Заказчика в соответствии с канонами церковного искусства классической иконописи (византийской и древнерусской), включающей в себя все элементы технической последовательности иконописания, начиная с изготовления доски и левкаса и заканчивая покрытием иконы олифой (далее — изделия), сдать результат работы Заказчику или уполномоченному им лицу, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. В Задании Заказчика (Приложение N ___ к настоящему договору) должно быть указано следующее:

— количество изделий каждого вида: ____________________________;

— сюжеты иконописных произведений: ____________________________;

— сюжеты фресок: ___________________________;

— требования к оформлению окладов икон: _______________________.

1.3. Для изготовления изделий Заказчик в течение _______ с момента подписания Сторонами настоящего договора обязуется передать Подрядчику следующие материалы:

— наименование: _________________________;

— описание: _____________________________;

— цена: _________________________________.

В Задании Заказчика должна быть поставлена Сторонами отметка о сдаче-приемке материала от Заказчика Подрядчику.

1.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

1.5. Сроки выполнения работ:

— начальный срок: не позднее _____________ с момента получения Подрядчиком материала Заказчика;

— конечный срок: не позднее _____________ с момента начала выполнения работ.

2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена работы по настоящему договору определяется по смете, представленной Подрядчиком (Приложение N ___ к настоящему договору) не позднее ______ с момента получения Задания Заказчика. Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.

2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере ____ (_______) рублей в течение _______ дней после подписания настоящего договора в следующем порядке: ___________ (путем выдачи наличных денежных средств или перечисления на расчетный счет Подрядчика).

Оплата оставшейся части цены работы производится Заказчиком в течение ______ после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором, или досрочно с согласия Заказчика.

По соглашению Сторон возможна оплата оставшейся после уплаты аванса цены работы частями.

Вариант: Заказчик уплачивает Подрядчику цену работы частями в следующие сроки: ______________ (указать периодичность выплат и размер суммы, подлежащей уплате в определенный период).

Окончательный расчет производится в течение ____ дней после сдачи работ Подрядчиком Заказчику в полном объеме и подписания акта выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором, или досрочно с согласия Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан выполнить работу в сроки, указанные в п. 1.5 настоящего договора.

3.2. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.3. Подрядчик обязан предупредить Заказчика в срок не позднее ______ с момента обнаружения соответствующих обстоятельств и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

— непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов;

— не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.3.1. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об окончании работы в срок _________.

3.4.

В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ, повышающих согласованную Сторонами цену работы, Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика не позднее _______ с момента ____________. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от настоящего договора, уплатив Подрядчику стоимость выполненной части работы.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика в указанный настоящим договором срок о необходимости превышения указанной в п. 2.1 договора цены работы, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда.

3.5. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Задание, а также материалы, необходимые для его выполнения в срок, указанный в п. 1.3 настоящего договора.

3.5.1. Заказчик обязан в течение ______ после получения от Подрядчика сметы:

а) утвердить смету путем ее подписания;

б) урегулировать с Подрядчиком возникшие разногласия путем переговоров.

3.6. Заказчик вправе:

— во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

— отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре, становится явно невозможным;

— назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.7. Если исполнение работы по настоящему договору подряда стало невозможным вследствие действий или бездействия Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с договором цены с учетом выполненной части работы.

3.8. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3.9. Подрядчик обязан предоставить Заказчику отчет об использовании материала, предоставленного Заказчиком (Приложение N ___ к настоящему договору) не позднее дня приема-передачи Заказчику изделий по акту приема-передачи.

4. ПРИЕМКА РАБОТЫ

4.1. Заказчик обязан в течение ________ с момента получения уведомления Подрядчика о выполненной работе с участием Подрядчика осмотреть и принять готовые изделия по акту выполненных работ (Приложение N ___), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

Приемка готовых изделий будет производиться по местонахождению Заказчика, указанному в разделе 7 настоящего договора.

4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в срок __________ после их обнаружения.

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами — обе Стороны поровну.

4.6. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его непригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала или иного имущества, Подрядчик вправе требовать оплаты выполненной им работы.

4.7. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы (ст. ст. 359 и 360 ГК РФ), а также принадлежащего Заказчику остатка неиспользованного материала до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ФОРС-МАЖОР

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Споры по настоящему договору будут разрешаться Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения соглашения — в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.

Обстоятельства форс-мажорного характера (обстоятельства непреодолимой силы), за которые Стороны не отвечают (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению настоящего договора, и другое), освобождают Сторону, не выполнившую свои обязательства в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более __________, каждая из Сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.3. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие приложения:

6.3.1. Задание Заказчика (Приложение N __).

6.3.2. Смета на изготовление изделий (Приложение N __).

6.3.3. Акт выполненных работ (Приложение N __).

6.3.4. Отчет Подрядчика об использовании материала, предоставленного Заказчиком (Приложение N __).

7. АДРЕСА СТОРОН, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Подрядчик: __________/__________ ___________/____________ М.П. М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D0%B7_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0

Договор оказания услуги по написанию иконы

Договор оказания услуги по написанию иконы

На странице представлена, актуальная в 2019 году, Форма договора оказания услуги по написанию иконы, заключаемый между юридическим и физическим лицом. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате .doc, .rtf или .pdf, размер файла документа составляет 11,6 кб.

  1. Предмет договора
  2. Срок действия договора
  3. Права и обязанности сторон
  4. Стоимость услуг и порядок расчетов
  5. Ответственность сторон
  6. Изменение и расторжение договора
  7. Форс-мажорные обстоятельства
  8. Прочие условия
  9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  10. Подписи сторон

г. _______________

«_____» _______________ 2016 г.

______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Гражданин ______________________________, паспорт: серия __________, № __________, выданный ____________________, проживающий по адресу: ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:

1.1.

Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать следующие виды услуг:

  • Консультации по формированию заказа на икону;
  • Исполнение заказа (написание иконы) с привлечением третьих лиц;
  • Освящение иконы в Русской Православной Церкви;
  • Передача иконы Заказчику;

1.2. Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить согласно п.п. 4.1-4.3. настоящего договора.

1.3. Детальное описание заказа оговаривается в Дополнительном соглашении к настоящему договору.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента передачи иконы Исполнителем Заказчику, зафиксированного в Акте приемки-передачи.

2.2. Риск случайной гибели и случайного повреждения иконы переходит от Исполнителя к Заказчику с момента передачи грузоперевозчику.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем по настоящему договору в адрес Заказчика, и другие необходимые условия конкретного заказа указываются в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Расчеты осуществляются путем внесения денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Исполнителя.

4.3. Заказчик производит 100% предоплату услуг Исполнителя в течение __________ банковских дней после подписания настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору согласно действующему российскому законодательству.

5.2. Исполнитель не несет ответственности за повреждение и/или утрату иконы, произошедшей по вине третьих лиц (операторов почтовой связи, перевозчика и т.д.).

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

6.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон.

6.3. В случае невыполнения Заказчиком п.4.3 настоящего договора Исполнитель расторгает его в одностороннем порядке без уведомления Заказчика.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

7.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, связанных непосредственно с личностью мастера, изготавливающего икону, срок действия настоящего договора продлевается не более, чем на __________ дней.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд ____________________.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон договора. Сторонами настоящего договора подписана каждая страница договора.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИсполнительЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

ЗаказчикАдрес регистрации:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ Паспорт серия, номер:____________________ Кем выдан:________________________________________ Когда выдан:_______________ Контактный телефон:____________________  

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _________________

Заказчик _________________

Источник: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_okazaniya_uslugi_po_napisaniyu_ikoni.html

Договор на оказание услуг — образец 2019

Договор оказания услуги по написанию иконы

Полезная информация

Спектр услуг, которые исполнитель может предоставлять заказчику по типовому бланку договора оказания услуг чрезвычайно широк, благодаря разнообразию действий по удовлетворению потребностей в гражданско-правовой сфере.

Развитие экономики и рост объемов информации (знаний) в интеллектуальной области способствовали появлению большого количества новых услуг, реализация которых осуществляется на основе заключения договорных отношений на предоставление консультационных, информационных и других услуг, включая услуги по обучению.

У нас представлены бланки договоров, которые уместно заключать при оказании  следующих услуг:

  • общих;
  • юридических;
  • бухгалтерских;
  • информационных;
  • консультационных;
  • аудиторских;
  • туристических;
  • связи;
  • маркетинговых;
  • охранных;
  • рекламных;
  • риэлтерских;
  • транспортных.

В каких именно услугах нуждаетесь вы или ваш клиент – решается индивидуально в каждом отдельном случае, в нашем сервисе вы можете найти все эти договоры оказания услуг с необходимыми приложениями.

Правовое регулирование договоров

Правовое регулирование данных соглашений осуществляется нормами ГК РФ. В частности, главой 39 ГК РФ («Возмездное оказание услуг»). Нормы главы применяются к договорам на предоставление медицинских, аудиторских, информационных, консультационных, ветеринарных, по обучению и некоторых других услуг.

А в статье 783 ГК РФ указывается, что к данному соглашению могут применяться общие положения о подряде, если это не противоречит предмету соглашения.

Стоит помнить о том, что эти документы имеют между собой существенное различие: в одном случае заказчику оказываются услуги, в другом – выполняются работы.

Документы довольно трудно разграничить из-за отсутствия в ГК РФ определений понятий «работа» и «услуга».

Однако определения этих понятий есть в Налоговом кодексе РФ. Работой считается деятельность, результаты которой имеют материальное выражение.

Услугами считается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, и потребляются в процессе осуществления данной деятельности.

Таким образом, заключая договор на оказание услуг, заказчик оплачивает не результат работ, а непосредственно процесс предоставления определенных услуг.

Под процессом «оказания услуги» понимается коммерческая (предпринимательская) деятельность физического лица, юридического лица или индивидуального предпринимателя, направленная на удовлетворение потребностей других лиц. Услуги, чаще всего, предоставляются на основании соответствующего бланка договора для оказания услуг, заключенного между исполнителем и заказчиком.

Понятие договора на оказание услуг

Согласно договору оказания услуг, исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать какую-то услугу/ услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется эти услуги оплатить.

Согласно вышепредставленному определению, договор на оказание услуг или его образец, является консенсуальным, возмездным и двусторонним.

Договоры при оказании услуги: особенности заключения

К договорам, заключаемым при предоставлении каких-либо услуг в 2019 году, применяются такие нормы:

  • Согласно ст.780 ГК РФ, исполнитель обязан оказывать услуги лично, если иное не предусмотрено заключенным документом. Однако это не лишает исполнителя права включить в образец соглашения по оказанию услуг условие о привлечении соисполнителей, после согласования условия с заказчиком.
  • Для осуществления некоторых видов деятельности необходимо наличие лицензии.
  • Письменное задание – основа грамотного определения предмета в образце такого договора на предоставление услуг. Формулирование задачи относится к числу главных обязанностей заказчика, наряду с оплатой выполненных услуг в сроки и в порядке, указанными в договоре.
  • Если возможность досрочного оказания той или иной услуги не предусмотрена соглашением, заказчик вправе не оплачивать досрочно выполненные услуги.
  • В случае невозможности исполнения обязательств, возникшей по вине заказчика, он обязан оплатить услуги в полном объеме, если иное не предусмотрено договором или законодательством.
  • В случае невозможности исполнения обязательств, возникшей по обстоятельствам, не зависящим от действий сторон, заказчик обязан возместить исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено в договоре или законодательстве.
  • Заказчик вправе расторгнуть договор оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
  • Исполнитель вправе расторгнуть договор лишь при условии полного возмещения расходов заказчику.

Причины возникновения споров по договору оказания услуг

  • Чаще всего споры возникают из-за недостаточно четко сформулированного задания, отсутствия в договоре сроков исполнения и иных конкретных показателей.
  • Распространенной причиной возникновения споров является и неплатежеспособность заказчика, а также отсутствие механизмов обеспечения исполненных обязательств.

Как обеспечить выполнение договорных условий?

Исполнение обязательств по договору для оказания любых услуг обеспечивается следующими способами:

  • неустойкой (в виде штрафов);
  • банковской гарантией;
  • удержанием имущества должника;
  • поручительством;
  • страхованием договора;
  • задатком и некоторыми другими способами, предусмотренными соглашением или законодательством.

Целесообразно также применять страхование заключенных договоров. Подобные меры помогут устранить или минимизировать имущественные потери при заключении образца договора по предоставлению услуг, который вы можете скачать в нашем сервисе.

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/vozmezdnogo_okazaniya_uslug/tipovoi-obrazets/

Договор оказания услуги по написанию иконы | Приволжская юридическая коллегия

Договор оказания услуги по написанию иконы
по написанию иконы

г.

«» 2018 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать следующие виды услуг:

  • Консультации по формированию заказа на икону;
  • Исполнение заказа (написание иконы) с привлечением третьих лиц;
  • Освящение иконы в Русской Православной Церкви;
  • Передача иконы Заказчику;

1.2. Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить согласно п.п. 4.1-4.3. настоящего договора.

1.3. Детальное описание заказа оговаривается в Дополнительном соглашении к настоящему договору.

Договор оказания услуг 2018 года: образец бланка договора на возмездные услуги с физическими и юридическими лицами для бесплатного скачивания в Word, PDF | КУБ

Договор оказания услуги по написанию иконы

Договор оказания услуг – это документ, на основании которого одна сторона (исполнитель) обязуется выполнить определенные работы  в установленные сроки, а вторя сторона (заказчик) – внести за них оговоренную плату. Предметом такого договора выступают нематериальные услуги, то есть работы: бухгалтерские, транспортные, риэлтерские, юридические, консультативные, охранные, курьерские и т. д. 

К договору на оказание возмездных (платных) услуг могут прилагаться смета, спецификация работ и другие дополнительные документы. Приемка работ по договору осуществляется путем составления и подписания  акта приемки-сдачи выполненных работ.

Как заполнять договор оказания услуг?

 В договор оказания услуг вносятся следующие обязательные сведения:

  • Дата и город заключения договора.
  • Данные заказчика и исполнителя: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Юридические лица указывают свои реквизиты, а также, кто и на каком основании действует от их лица.
  • Предмет договора с указанием услуг, которые обязан оказать исполнитель, их сроков и стоимости (или ссылки на приложения, где указана данная информация).
  • Права и обязанности заказчика и исполнителя
  • Информацию о стоимости работ и порядке осуществления расчетов между заказчиком и исполнителем.
  • Информацию о порядке, в котором будет осуществляться приемка услуг.
  • Информацию об ответственности сторон.
  • Информацию о разрешении споров между заказчиком и исполнителем.
  • Информацию о порядке заключения и расторжения, сроках действия договора.
  • Прочие важные сведения по сути договора.
  • Реквизиты и подписи (печати) сторон.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других
документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Образец бланка договора на оказание услуг 2018 года

Предлагаем бесплатно скачать образец бланка договора оказания услуг между физическими  юридическими лицами, действующий в 2018 году:

  • Бланк договора на оказание услуг 2018 года в Word.
  • Бланк договора на оказание услуг 2018 года в PDF.

Сервис КУБ позволяет заполнять договора на платные услуги и другие документы в автоматическом режиме. Оцените удобство использования системы, зарегистрировавшись на сайте.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

узнайте больше про куб сейчас

Автоматизация
выставления счета

Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН

Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу

Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета

Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета

Выгоды

Подготовка счета за 20 секунд

Отсутствие ошибок в счетах

Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес

Увеличение скорости оплаты счетов

Автоматизация
отправки счета

Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет

Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет

Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании

Отправка счета на e-mail покупателя

Выгоды

Отправка счета в 2 клика

Красивые и профессиональные счета

Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона

Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой

почему куб удобнее

Удобное выставление счетов онлайн

Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю

Контроль задолженности по каждому покупателю

Управленческая отчетность

Упорядоченное хранение всех ваших документов

Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Нужна помощь по заполнению документов или консультация?

Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов

(2 , 4,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://kub-24.ru/dogovor-okazaniya-uslug/

Искам нет
Добавить комментарий