Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Договор на реставрацию мебели образец

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

1. Оценка стоимости работы по ремонту и реставрации мебели .Для того, чтобы узнать предварительную стоимость ремонта, Вам не надо никуда везти свою мебель – просто отправьте нам фотографию предмета, требующего ремонта или реставрации с Вашими ми, например(требуется замена обивки,наполнителя или требуется восстановить лакокрасочное покрытие и т.д.

)Фото можно отправить любым удобным способом: через VIBER +79522882763,или на адрес эл.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

в лице.

действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Заказчик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании.

именуемый в дальнейшем « Исполнитель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « Договор », о нижеследующем: 1.1.

Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

О мебельной мастерской «комфорт сервис»

Профиль работы мастерской – обивка и перетяжка диванов, кресел, стульев, пошив чехлов и подушек, замена механизмов трансформации, починка изношенного каркаса и фурнитуры.

Компания сотрудничает с юридическими лицами и частными клиентами. Ремонт мягкой мебели производится с использованием профессионального оборудования производства Juki, Gemsy.

Работы ведутся на базе собственного московского цеха в районе метро Выхино, площадью 300 кв.

Индивидуальный Предприниматель Глуханько Дмитрий занимается перетяжкой, ремонтом и реставрацией мягкой. Мастер обязуется качественно выполнить поставленное перед ним Ваше задание.

Мы уже более 10 лет занимается обивкой и перетяжкой мягкой мебели без единой жалобы от клиентов. За это время нам удалось собрать команду из настоящих мастеров своего дела.

Стоит понимать, что перетяжка мягкой мебели это не просто замена старого материала обивки на новый.

Перетяжка диванов, кресел, стульев и другой мебели Московская область

Не спешите расставаться со старыми вещами, ведь их дешевле починить, чем заменить на новые.

Специалисты фабрики «Виктория» недорого выполнят ремонт.

перетяжка по Домодедово, Москве, Подольск, Видное, Ступино, Щербинка и области.

Благодаря их услугам не придется расставаться с полюбившимися и привычными вам вещами.

Перетяжка диванов, кресел, стульев и другой Московская область. Ремонт и перетяжка осуществляется в указанные сроки после заключения договора и составления перечня необходимых работ (Спецификация).

Ремонт мебели в Москве и Московской области

Удобная мягкая – непременный атрибут уютного дома, украшение респектабельного офиса, гордость и радость хозяев.

Если вам не нравится потускневшая или потертая обивка, беспокоят скрипящие механизмы и другие проблемы с мебелью, не спешите избавляться от предметов интерьера, тратить большие средства на их замену.

Специалисты компании «Ремонт МебеЛЛ» знают, как вернуть комфорт и стильный внешний вид диванам, креслам и стульям.

Рекомендуем прочесть:  Свидетельства о смерти

Ремонт мебели, перетяжка мебели, обивка мягкой мебели

Реставрация и ремонт – это достаточно востребованные услуги. Ведь благодаря им, можно значительно дешевле и проще восстановить собственную устаревшую мебель. Это значительно выгоднее, чем приобретать новую по дорогой стоимости.

Наша компания в течение большого количества лет работает на этом рынке.

Мы обладаем огромным опытом и справимся даже с самой сложной задачей.

Перетяжка мебели кожей

Одной из основных услуг нашей мастерской является перетяжка мебели кожей. Мы работаем со всеми видами мягкой мебели, включая старые образцы и новые дорогие модели производства известных европейских фабрик.

Наша мастерская принимает заказы на перетяжку мебели кожей по Москве и Подмосковью, а также выполняем другие виды ремонтных работ: замену наполнителя, комплектующих, фурнитуры, устранение скрипов и т.д.

Ремонт и реставрация мебели

Компания «Колибри» занимается ремонтом и реставрацией мебели более 10 лет и предлагает своим клиентам самый широкий в Москве перечень услуг по изготовлению и восстановлению мягкой и корпусной.

Основные направления нашей деятельности: ремонт и реставрация мебели независимо от сложности конструкции и фирмы-производителя; перетяжка и обивка; разработка мебельного дизайна, изготовление под заказ.

Отношения сторон по договору возмездного оказания услуг регулируются главой 39 Гражданского кодекса РФ.

Согласно статье 783 ГК к договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о подряде (статьи 702 — 729 ГК) и положения о бытовом подряде (статьи 730 — 739 ГК), если это не противоречит специальным нормам о данном договоре (статьи 779 — 782 ГК), а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

Источник: http://vigor24.ru/dogovor-na-restavraciju-mebeli-obrazec-48275/

Договор на реставрационные работы образец

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Акт утрат первоначального облика объекта культурного наследия (приложение к Общим указаниям по применению ресурсных норм и укрупненных расценок на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного наследия на территории Российской Федерации) Запрос (заявление) в Департамент культурного наследия о предоставлении государственной услуги по предоставлению сведений из Городского реестра недвижимого культурного наследия и Историко-культурного опорного плана города Москвы Смета на научно-проектные работы (стадия обоснования инвестиций и проекта реставрации) по приспособлению объектов культурного наследия для современного использования (образец 4п) Акт утрат первоначального облика объекта культурного наследия (приложение к Методическим рекомендациям определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации) Заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Образец договора реставрации мебели

Минимальная сумма оплаты 30%. При предоплате 100% предоставляется скидка 5%. При заключении договора клиент вносит предоплату в размере полной стоимости всех материалов. После сдачи-приемки работ выплачивается оставшаяся сумма.

Незыблемость основных принципов археологической реставрации была подтверждена решением II Международного конгресса архитекторов и технических специалистов по историческим памятникам, состоявшегося в 1964 г. в Венеции. Это решение получило название Венецианской хартии. Венецианская хартия ставит на первое место консервацию памятников, ограничивая область реставрации:

«реставрация должна производиться в исключительных случаях»

В данном разделе вы можете ознакомиться с типичным договором на изготовление мягкой мебели.

В договоре указаны все условия, порядок и сроки изготовления, поставки и сборки мебели. порядок расчета, гарантия на мебель. Физическое лицо — предприниматель ……………………………….

Присылайте нам фотографии вашей мебели, с пометкой реставрация, звоните нам и мы проконсультируем вас по поводу реставрационных работ. действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Заказчик », с одной стороны, и в лице. «ЭкспертКонсалтинг» — профессиональная экспертная компания по экспертизе мебели, выполняющая экспертизы для суда, а также для целей списания.

Экспертиза корпусной мебели — экспертиза шкафов, стеллажей, стенок. Осуществление индивидуальными предпринимателями деятельности по ремонту и реставрации бытовой мебели по заказам потребителей

Приложение № 2 Договор на выполнение реставрационных работ

на выполнение реставрационных работ именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице _____________________________ действующего на основании ___________________________________________ и Специализированная научно-реставрационная производственная организация /наименование/, именуемая в дальнейшем «Подрядчик» в лице ____________________________ действующего на основании положения о СНРПМ, заключили между собой договор на реставрационные работы в 19__году: 1.

Расчеты между заказчиком и подрядчиком за выполненные работы производятся ежемесячно по актам приемки работ /ф.

2в/, через фиксирующий банк согласно счет-платежному требованию подрядчика. Настоящий договор составлен в 4-х экз.: по два экз. для каждой стороны. 1. Особые условия 2.

Перечень объектов и календарный план реставрации 3.

«Заказчик» передает «Подрядчику» до начала реставрационно-консервационных работ разрешение государственных органов охраны памятников истории и культуры на производство работ. 2.

В 10-дневный срок по подписании договора «Заказчик» передает «Подрядчику» объемы работ на текущий год, согласованные с автором проекта и государственными органами охраны памятников истории и культуры. 3.

На реставрируемом объекте пожарная и сторожевая охрана осуществляется силами «Заказчика».

4. Вся необходимая техническая документация, согласованная с государственными органами охраны памятников истории и культуры, передается «Заказчиком» «Подрядчику» в количестве 3 экземпляров.

5. «Заказчик» в сроки, обеспечивающие производство работ, передает «Подрядчику» материалы или фонды на них. Количество передаваемых материалов и сроки передачи их указываются в приложении к договору.

7. «Заказчик» обязан предоставить «Подрядчику» на время производства консервационно-реставрационныx работ помещение для складирования материалов, помещение для раздевалки, обогрева и принятия пищи специалистам. 8. «Заказчик» своими силами устанавливает строительные леса на объекте для производства работ по живописи.

При устройстве лесов до 4-х метров «Подрядчик» по акту принимает леса у «Заказчика» с представлением акта приемки «Подрядчику». 9. При производстве консервационно-реставрационных работ «Заказчик» обеспечивает поддержание в памятнике нормального температурно-влажностного режима. В случае нарушения режима «Подрядчик» прекращает консервационно-реставрационные работы по живописи.

10. «Подрядчик» приступает к работе по реставрации живописи по представлении «Заказчиком» акта строительной готовности памятника.

Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

После сдачи-приемки работ выплачивается оставшаяся сумма.

2. Если вам нужен только один предмет, в карточке предмета нажмите «Заявка на покупку». Если вам нужно несколько разных предметов сохраните их в Блокнот, а затем создайте Личный блокнот.

3. Получив от вас заявку, мы свяжемся с вами для уточнения дополнительных пожеланий и согласуем удобные для вас форму оплаты, величину предоплаты, сроки поставки. Минимальная сумма оплаты 30%. При предоплате 100% предоставляется скидка 5%.

Многие получили в наследство от бабушек и дедушек старую мебель, в виде шкафа, серванта, комода, тумбы или стула. Порой, эта старинная мебель, неплохо сохранилась, но требует реставрации лакового покрытия, замены некоторых деталей или частей. Возможно, вы любитель старинной мебели и купили её, но она пока выглядит не должным образом.

Присылайте нам фотографии вашей мебели, с пометкой реставрация, звоните нам и мы проконсультируем вас по поводу реставрационных работ. Осуществление индивидуальными предпринимателями деятельности по ремонту и реставрации бытовой мебели по заказам потребителей В данном разделе вы можете ознакомиться с типичным договором на изготовление мягкой мебели.

В договоре указаны все условия, порядок и сроки изготовления, поставки и сборки мебели.

порядок расчета, гарантия на мебель. Физическое лицо — предприниматель ……………………………….

Договор на авторский надзор при реставрации

1.1.

По настоящему договору Исполнитель осуществляет авторский надзор в процессе производства работ по реставрации ____________________, расположенного по адресу _________________________ (далее — «Объект»).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

2.1. Авторский надзор осуществляется в течение всего периода реставрации. 3.1. Специалисты, осуществляющие авторский надзор, имеют право на: 3.1.1.

Доступ к Объекту реставрации. 3.1.2. Ознакомление с необходимой научно-проектной документацией, относящейся к Объекту реставрации.

3.1.3. Контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора. 3.2. Автор или члены авторского коллектива должны: 3.2.1.

Осуществлять исследования Объекта с необходимой фиксацией и анализом в процессе производства работ по реставрации. 3.2.2.

Контролировать правильность вынесения абсолютных отметок (в единой государственной топографической системе) и размеров в рабочей документации на конструкции Объекта. 3.2.4.

Запрещать использование не соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и технологическим методикам и рекомендациям материалов, изделий и оборудования.

3.2.6. Разрешать своевременно все вопросы по проектно-сметной документации, возникающие в процессе реставрации Объекта. 3.2.8. Контролировать качество работы исполнителей, находящихся в административном подчинении или на субподряде.

Источник: http://opiniojuris.ru/dogovor-na-restavracionnye-raboty-obrazec-42907/

Договор на перетяжку мебели образец

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Выполнение данного этапа возможно в день оформления договора. Где выполняются работы по перетяжке мебели Как правило, все работы выполняются в нашем цехе, т.к.

в этом случае мы можем гарантировать наивысшее качество и кратчайшие сроки.

Работы начинаются только после внесения аванса?

Да, размер предоплаты составляет полную стоимость всех материалов. Сумма за работу выплачивается клиентом после сдачи-приемки заказа.

У меня есть ткань/кожа, можете ли вы этим материалом обить мою мебель? Рискуете получить совсем не тот результат на который рассчитывали.

Договор на услугипо перетяжки мебели с физическим лицом образец

ПРЕДМЕТ 1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: ______________________________.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей, включая НДС 18%. 2.2. Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в следующем порядке: 2.2.1.

Все работы желательно производить в фабричных условиях, поэтому мы настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами нашей службы доставки, чтобы перевезти мебель в цех.

В этом случае мы можем гарантировать наивысшее качество и кратчайшие сроки! Мебель упаковывается в пленку, а декоративные элементы дополнительно оборачиваются поролоном. Наш дизайнер приезжает к Вам с образцами материалов, чтобы помочь выбрать наиболее подходящий вариант и рассчитать стоимость заказа, исходя из точных размеров Вашей мебели и необходимых расходных материалов.

Договор на перетяжку стульев

Все работы желательно производить в фабричных условиях, поэтому мы настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами нашей службы доставки, чтобы перевезти мебель в цех. В этом случае мы можем гарантировать наивысшее качество и кратчайшие сроки!

Источник: https://medspravku-omsk.ru/dogovor-na-peretjazhku-mebeli-obrazec-63094/

Образец договора ремонт мебели

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. 1.

2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: . 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика; 2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.

1 настоящего Договора; 2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время; 2.1.4.

Договор на ремонт мебели

Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
7.2.

Внимание В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде .
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока. 8.2.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗаказчикЮридический адрес: Почтовый адрес: ИНН/КПП: Телефон/факс: Расчетный счёт: Наименование банка: Корреспондентский счёт: БИК: ИсполнительЮридический адрес: Почтовый адрес: ИНН/КПП: Телефон/факс: Расчетный счёт: Наименование банка: Корреспондентский счёт: БИК: 10.

Проект ДОГОВОР № на ремонт корпусной мебели г. Самара « » 2013г.
и , именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице , действующего на основании , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.
Предмет договора 1.1.

Поставщик обязуется осуществить ремонт корпусной мебели в обусловленный настоящим договором срок, а Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить : — ремонт корпусной мебели в лечебных зданиях ГБУЗ СО «СПНД» по адресам : 22 Партсъезд 12, Арцыбушевская, 102 ,Ташкентская, 100, пр.

Карла Маркса, 478,2 Безымянный пер., 5, Волжский пр., 43 (далее – Товары).
в соответствии со спецификацией. 1.2. Срок оказания услуг с момента заключения договора по 31 марта 2013 года.
1.3.

Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта приема-сдачи оказанных услуг по настоящему контракту. 2.

Договор на оказание услуг по ремонту мебели

Работы, не передавая их третьим лицам; 2.1.6.

при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ; 2.2. Заказчик обязан: 2.2.1.

оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора; 2.2.2.
присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества; 2.3. Исполнитель имеет право: 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику. 2.4.

Заказчик имеет право: 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3.

Договор на ремонт мебели образец

За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3.

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4.

Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов.

В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства. 6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 6.1.

Образец договора на ремонт мебели

Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение либо за неисполнение взятых на себя обязательств, если ненадлежащее исполнение либо неисполнение последних явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым Стороны относят: стихийные бедствия, военные действия, акты терроризма, запретительные меры со стороны государственных органов, при условии, что эти обстоятельства оказывают непосредственное воздействие на выполнение обязательств по настоящему контракту. 5.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 5-дневного срока информировать другую Сторону в письменной форме (в том числе телеграфом, факсом, другими средствами связи) о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении действия вышеуказанных обстоятельств, которые препятствуют выполнению настоящего контракта. 5.3.

Источник: https://fundsnet.ru/obrazets-dogovora-remont-mebeli/

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

На странице представлена, актуальная в 2019 году, Форма договора оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели, заключаемый между юридическими лицами. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате .doc, .rtf или .pdf, размер файла документа составляет 12,3 кб.

  1. Предмет договора
  2. Права и обязанности сторон
  3. Порядок расчетов и стоимость работ
  4. Порядок и сроки выполнения работ, условия сдачи-приемки
  5. Ответственность сторон
  6. Форс-мажорные обстоятельства
  7. Порядок разрешения споров
  8. Заключительные положения
  9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  10. Подписи сторон

г. _______________

«_____» _______________ 2016 г.

______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из ______________________________ (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: ______________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет __________ рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение __________ банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере __________ % от Цены договора.

3.2.2. В течение __________ банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере __________% от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет __________ дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за __________ дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение __________ месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде ____________________.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗаказчикЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

ИсполнительЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________

Исполнитель _________________

Источник: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_okazaniya_uslug_po_remontu_restavracii_i_peretyazhki_obivki_mebeli.html

Договор на перетяжку мягкой мебели

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Чтобы вернуть привлекательный внешний вид вашему гарнитуру, предлагаем обратиться к профессионалам нашей мастерской по перетяжке и обивке мебели в Москве.

Инфо Мы реставрируем антикварную мебель с подлокотниками из дерева, диваны и кресла с тканой обивкой, предлагаем широкий перечень ремонтных услуг.

Наши специалисты пре необходимости восстановят элемент мебели по образцу, отремонтируют каркас и механизмы трансформации, справятся с задачами любой сложности.

Наша компания работает в сфере услуг с 2003 года.

Мастера по обивке и перетяжке мебели выезжают по адресу в Москве, СВАО, в том числе выполняют работы в Подольске. Наличие большого опыта в осуществлении ремонта разного уровня сложности позволяет в итоге получить полностью обновленную мебель и сэкономить на покупке новой.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Воспользовавшись услугами нашей компании, Вы сможете не только получить обновлённую мягкую мебель с обивкой из материалов высокого качества, но ещё и сэкономить деньги на приобретении новой мебели.

Наши отличительные достоинства и преимущества – это, во-первых, опытные специалисты, а так же понятная и комфортная схема выполнения заказа. Во-вторых, мы предоставляем бесплатный вызов специалиста на замер, после чего сразу заключается договор с последующим выполнением заказа в строго оговоренный срок.

Подтверждением этому может служить огромное количество известных брендов, с которыми мы сотрудничали и продолжаем сотрудничать до сих пор: «Газпром», «Mazda», «Nissan», «Nobel Biocare», «РИВ ГОШ», а так же государственный орган Управления делами Президента Российской Федерации.

Источник: http://domprava76.ru/dogovor-na-peretjazhku-mjagkoj-mebeli-81741/

Искам нет
Добавить комментарий