- Договор банковской гарантии по договору подряда
- Договор подряда с банковской гарантией на авансовые платежи
- Примерная форма договора банковской гарантии по договору подряда (на примере банковской гарантии за заказчика)
- Примерная форма договора банковской гарантии по договору подряда и банковской гарантии — Договор банковской гарантии
Договор банковской гарантии по договору подряда
На странице представлена, актуальная в 2019 году, Форма договора банковской гарантии по договору подряда, заключаемый между юридическими лицами. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате .doc, .rtf или .pdf, размер файла документа составляет 9,7 кб.
- Предмет договора
- Обязательства сторон
- Изменение и прекращение действия договора. ответственность сторон
- Срок действия договора
- Прочие условия
- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
- Подписи сторон
г. _______________
«_____» _______________ 2016 г.
______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Гарант», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Принципал», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:
1.1. Гарант гарантирует надлежащее исполнение Принципалом обязательств по п.п. __________ Договора подряда №__________ от «_____» _______________2016 г.
, заключенного Принципалом с ______________________________, в дальнейшем именуемым «Бенефициар» («Подрядчик»), и уплату гарантийной суммы Подрядчику в случае, если Принципал в силу своей несостоятельности или по другим причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Гарант обязуется:
2.1.1. В течение __________ дней с даты поступления на расчетный счет Гаранта оговоренного в п.2.2.1 настоящего Договора комиссионного вознаграждения предоставить Подрядчику письменную гарантию за Принципала (в дальнейшем – «Гарантия») с обязательством уплатить гарантийную сумму в размере __________ рублей.
Подрядчику в случае, если Принципал вследствие его несостоятельности или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить обязательства по пункту __________ Договора подряда.
Гарантийная сумма уплачивается в течение __________ дней после получения Гарантом письменного требования Подрядчика об исполнении Гарантии (в дальнейшем – «требование»). Одновременно с требованием Подрядчик обязан представить Заказчику следующие надлежащим образом оформленные документы: ______________________________.
После исполнения гарантийных обязательств Гарант оформляет кредит Принципалу в размере гарантийной суммы на срок ____________________ с начислением __________% годовых.
2.1.2. В течение __________ дней после получения требования уведомить Принципала об этом в письменной форме.
2.1.3. В течение __________ дней после уплаты гарантийной суммы Подрядчику уведомить об этом Принципала в письменной форме.
2.1.4. В течение __________ дней после исполнения Гарантии провести переговоры с Принципалом для оформления предоставляемого ему кредита на условиях, указанных в п.2.1.1 настоящего Договора.
2.1.5. Гарантия предоставляется на срок __________ дней.
2.2. Принципал обязуется:
2.2.1. В течение __________ дней после подписания настоящего Договора уплатить Гаранту комиссионное вознаграждение в размере __________% от гарантийной суммы.
2.2.2. При сообщении Гаранта о получении им требования от Подрядчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Гаранта), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Гарантии.
2.2.3. Вернуть кредит, предоставленный Гарантом, на условиях, указанных в п.2.1.1 настоящего Договора.
3. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.
3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.
4.2. Действие Договора прекращается:
- после окончания исполнения обязательств Принципала по п.п. __________ Договора подряда;
- в случае передачи (переуступки) Принципалом своих обязательств по п.п. __________ Договора подряда другому лицу;
- в случае исполнения Гарантии – после окончания взаиморасчетов между Сторонами.
4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны настоящего Договора обязуются предпринимать все усилия к урегулированию возникающих споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
5.3. Все приложения и дополнения к настоящему Договору имеют силу при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ГарантЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________
ПринципалЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________
7. ПОДПИСИ СТОРОН
Источник: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_bankovskoj_garantii_po_dogovoru_podryada.html
Договор подряда с банковской гарантией на авансовые платежи
по договору подряда«» 2019 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «», о нижеследующем:1.1.
Гарант гарантирует надлежащее исполнение Принципалом обязательств по п.п. Договора подряда № от г.
, заключенного Принципалом с , в дальнейшем именуемым «Бенефициар» («Подрядчик»), и уплату гарантийной суммы Подрядчику в случае, если Принципал в силу своей несостоятельности или по другим причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства.2.1.
Гарант обязуется:2.1.1. В течение дней с даты поступления на расчетный счет Гаранта оговоренного в п.2.2.1 настоящего Договора комиссионного вознаграждения предоставить Подрядчику письменную гарантию за Принципала (в дальнейшем – «Гарантия») с обязательством уплатить гарантийную сумму в размере рублей.
Подрядчику в случае, если Принципал вследствие его несостоятельности или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить обязательства по пункту Договора подряда.
Гарантийная сумма уплачивается в течение дней после получения Гарантом письменного требования Подрядчика об исполнении Гарантии (в дальнейшем – «требование»).
Одновременно с требованием Подрядчик обязан представить Заказчику следующие надлежащим образом оформленные документы: . После исполнения гарантийных обязательств Гарант оформляет кредит Принципалу в размере гарантийной суммы на срок с начислением % годовых.2.1.2. В течение дней после получения требования уведомить Принципала об этом в письменной форме.2.1.3.
В течение дней после уплаты гарантийной суммы Подрядчику уведомить об этом Принципала в письменной форме.2.1.4. В течение дней после исполнения Гарантии провести переговоры с Принципалом для оформления предоставляемого ему кредита на условиях, указанных в п.2.1.1 настоящего Договора.2.1.5.
Вернуть кредит, предоставленный Гарантом, на условиях, указанных в п.2.1.1 настоящего Договора.3.1.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.3.2.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.4.1.
Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.4.2.
Действие Договора прекращается:
- после окончания исполнения обязательств Принципала по п.п. Договора подряда;
- в случае передачи (переуступки) Принципалом своих обязательств по п.п. Договора подряда другому лицу;
- в случае исполнения Гарантии – после окончания взаиморасчетов между Сторонами.
4.3.
Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.5.2. Стороны настоящего Договора обязуются предпринимать все усилия к урегулированию возникающих споров путем переговоров.
Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.5.3.
Все приложения и дополнения к настоящему Договору имеют силу при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.5.4.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.Почтовый адрес:Корр./счёт:Почтовый адрес:Корр./счёт:Гарант _________________Принципал _________________
Банковская гарантия при договоре подряда
Действующее законодательство, в том числе и Закон № 44-ФЗ, предусматривает ответственность поставщиков, являющихся исполнителями по договорам подряда, за своевременное выполнение работ, их качество и сроки выполнения.
Банковская гарантия на исполнение контракта является обеспечением своевременного выполнения подрядных работ, а также их соответствующего качества.
При заключении договора подряда исполнитель обязуется не только выполнить заказ в установленные сроки, но и с достижением показателей, указанных в технической документации. Так, например, при выполнении реконструкции объекта, исполнитель обязан произвести работы по госконтракту таким образом, чтобы показатели прочности и устойчивости объекта не снизились по отношению к исходным.
БГ будет использована заказчиком в том случае, если подрядчик добровольно не устранил недостатки, обнаруженные в процессе эксплуатации объекта.
Стоит обратить внимание, что в договор подряда могут быть включены условия обеспечения обязательств не только генподрядчика, но и субподрядчиков, обязательства которых банковская гарантия на исполнение контракта должна покрывать в том числе и в течение гарантийного периода на выполненные работы.
Закон «О контрактной системе» имеет чёткие требования относительно формы обеспечительного документа, его срока действия и суммы, а также относительно кредитной организации, выступающей гарантом.
При этом заказчик по коммерческому контракту самостоятельно устанавливает ограничения по выбору гаранта, и все требования, касающиеся самого документа.
Именно поэтому плюсом коммерческой сделки является то, что исполнитель всегда имеет возможность согласовать все необходимые нюансы напрямую с заказчиком.
Необходима БГ? , опытные специалисты проконсультируют Вас по всем нюансам действующего законодательства, а также помогут оформить банковскую гарантию по госконтракту в кратчайшие сроки и на выгодных условиях. Помимо этого Вы сможете получить поддержку в оформлении тендерного кредита и профессиональное сопровождение на всех этапах коммерческого или государственного тендера.
И наши сотрудники ответят на все возникшие вопросы.
Договор банковской гарантии под выданный аванс в договоре подряда
2.2. Оплата Работ производится поэтапно в сроки, установленные в Графике оплаты выполненных работ (Приложение N _____ к настоящему Договору).
2.3. Порядок оплаты Работ: ____________________________________.
Контрактом между принципалом и бенефициаром может быть договор подряда, поставки продукции, товара, оказания услуг, выполнения работ.
Рассмотрим обеспечение контракта гарантией на примере поставок продукции в адрес государственной структуры: После нововведений с 01.01.2014 стоимость банковских существенно выросла.
Если ранее можно было увидеть предложения банков по 1-2% годовых, то сейчас рыночными ставками считаются от 2,5% до 4% для крупных клиентов и 4-7% для клиентов МСБ.
Для получения гарантий подавляющее большинство банковских структур требуют предоставить следующие документы:
- устав и учредительный договор компании
- балансы за 3-5 отчетных периода
- ссылка на выигранные торги
- информация о торгах, которые компания ранее выиграла и выполнила
Гарантии не выдаются компаниям, которые:
- не имеют опыта поставки продукции / товаров в рамках государственных закупок
- убыточны или имеют отрицательные чистые активы
- существуют менее года
В случае, если сторона за которую банк выдал не выполняет своих обязательств по контракту, банк выплачивает компенсацию потерпевшей стороне в указанном в документе размере.
В последующем банк обращается в компанию, за которую была выдана гарантия с требованием возместить убытки банку. В рамках взыскания у клиента могут быть изъяты залоги, списаны средства со счета, обращены взыскания к поручителям, поданы иски в суд и т.п.
Кто может выдавать банковскую и что нужно для ее получения Стоимость оформления банковской Заключение договора банковской Однако, как бы там ни было, в договор непременно должна быть включена следующая информация (существенные условия банковской гарантии, они же будут прописаны и в самом финансовом документе) — дов от 31.07.2014 В остальной части отказано.
Во всех банках практически один и тот же необходимый пакет документов, предоставляемый принципалом: * Контракт с условиями о сроках и сумме обязательств, размере предоплаты.
* Бухгалтерская поквартальная отчетность за последний год с расшифровками статей баланса и отчетом о прибылях и убытках.
* Регистры по счетам расчетов с контрагентами по основным средствам. Банк вправе попросить и другие документы финансового характера и управленческого учета для выяснения надежности заявителя. Организация заключила договор на выдачу банковской гарантии под обеспечение выполнения договора строительного подряда.
Была выдана банковская гарантия сроком на 2 года.
По условиям договора банку было выплачено вознаграждение в фиксированной сумме. Как эту сумму учитывать в бухгалтерском и налоговом учете (налог на прибыль)?
Банковская обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства) (п. 1 ст. 369 ГК РФ) и вступает в силу со дня ее выдачи, если в не предусмотрено иное (ст.
Предыдущая статьяСледующая статья
MSBHelp
Механизм прост, и не сильно отличается от получения тендерной гарантии. Отличие в паре шагов.
— Предприниматель (Принципал) выиграл тендер, и подписал договор с Бенефициаром; —Обращается в банк, который рассматривает его заявку на получение гарантии на возврат аванса; — Банк выставляет счет на оплату комиссионного вознаграждения, за гарантии на возврат аванса (как правило, не больше 5% от суммы гарантии, но не менее 30-50 тыс.
руб.
) – это условие действует и для гарантии на исполнение контракта; — Предприниматель оплачивает комиссионное вознаграждение Банку, и получает гарантию на возврат аванса; — После чего, отправляет банковскую гарантию Бенефициару, который перечисляет авансовый платеж для выполнения контракта Принципалу (в некоторых случаях, аванс перечисляется заранее, все зависит от истории взаимоотношения Принципала и Бенефициара); Как Вы заметили отличие лишь в нескольких, хотя и немаловажных деталях, как например, что без данной банковской гарантии, Вы аванс от Бенефициара не получите.
Истечение банковской гарантии. Подрядный договор и обязательства Заказчика по оплате
(см.
текст в предыдущей редакции)6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
3.
В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Бухгалтерские и юридические услуги
Денежные средства перечисляются по реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего договора.
3.
2. В течение 30 календарных дней с момента подписания договора, Заказчик выплачивает Подрядчику авансовый платеж в размере ______% (не превышающем 20% от цены работ по договору) на основании счёта, выставленного Подрядчиком. настоящего договора. 3.3. Подрядчик обязуется не позднее 5 календарных дней со дня получения аванса выставить и направить заказным письмом на имя Главного бухгалтера Заказчика счет-фактуру на сумму полученного аванса в соответствии с требованиями статьи 169 НК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001г.
Банковская гарантия на возврат авансового платежа
Перечень документов, которые должны быть переданы на рассмотрение, включают следующие позиции:
- Регистры, включающие расчеты с контрагентами поставщика по основным средствам.
- Поквартальная бухгалтерская отчетность поставщика за последний год, включающая расшифровку статей баланса и отчет о прибылях и убытках.
- со сроками, размером обязательств и суммой предварительной оплаты.
За кредитным учреждением (банком) закреплено право требования дополнительных финансовых или управленческих документов, которые, на его взгляд, необходимы для принятия решения о предоставлении банковской гарантии.
Обращение рассматривается банком минимум три дня. Законом не установлены жесткие сроки возмещения банком аванса покупателю в гарантийных случаях – указывается «разумный срок», согласно ст.
Центр правовой помощи
, которое образует у принципала расходы.
Следовательно, у него возникает необходимость учета выплат, связанных с получением банковской гарантии.
В бухгалтерском учете расчеты с гарантом могут отражаться с использованием счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»: Дебет 76 Кредит 51 — оплачена банку-гаранту сумма вознаграждения за выдачу банковской гарантии; Дебет 91 Кредит 76 — вознаграждение гаранта отражено в составе прочих расходов.
Так, определенная доля той суммы, которую составляет стоимость работ, может удерживаться заказчиком до завершения гарантийного срока, И тогда при обнаружении в этот период недостатков в выполненной работе заказчик может на их устранение направить удержанные им денежные средства.
Использовать соответствующие способы обеспечения исполнения обязательств контрагентом может и подрядчик.
Договор подряда на строительство объекта (с условием о банковской гарантии)
Состав рабочей документации: ————————————————————————— ¦Наименование документа ¦Кол-во экз.
¦Срок предоставления ¦ +————————————+—————+———————+ ¦ ¦ ¦ ¦ +————————————+—————+———————+ ¦ ¦ ¦ ¦ +————————————+—————+———————+ ¦ ¦ ¦ ¦ +————————————+—————+———————+ ¦ ¦ ¦ ¦ +————————————+—————+———————+ ¦ ¦ ¦ ¦ ————————————-+—————+——————— 1.5. Стороны признали обязательными к исполнению требования, содержащиеся в: 1.5.1.
Источник: https://rusdolgi.ru/dogovor-podrjada-s-bankovskoj-garantiej-na-avansovye-platezhi-29860/
Примерная форма договора банковской гарантии по договору подряда (на примере банковской гарантии за заказчика)
______________________________________________, в дальнейшем именуемое (наименование организации — гаранта)»Гарант», в лице_____________________________________________________,действующего на основании ________________________, с одной стороны, и_____________________________________________________________________, (наименование предприятия или организации, получающих гарантию)в дальнейшем именуемое «Предприятие», в лице ____________________________________________________________________, действующего на основании_______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,заключили настоящий Договор (в дальнейшем — Договор) о нижеследующем: 1.1. Гарант гарантирует надлежащее исполнение Предприятиемобязательств по пп. ___ Договора подряда N _____ от _________ 199_ г.,заключенным Предприятием с __________________________________________, (наименование подрядной организации)в дальнейшем именуемым «Подрядчиком», и уплату гарантийной суммыПодрядчику в случае, если Предприятие в силу своей несостоятельностиили по другим причинам не сможет надлежащим образом исполнитьуказанные обязательства.
2.1. Гарант обязуется:
2.1.1. В течение ____ дн. от даты поступления на расчетный счетГаранта, оговоренного в п. 2.2.1 настоящего Договора, комиссионноговознаграждения предоставить Подрядчику письменную гарантию заПредприятие (в дальнейшем — Гарантия) с обязательством уплатитьгарантийную сумму в размере ________________________________________________________________________________________________________________ (сумма прописью)Подрядчику в случае, если Предприятие вследствие его несостоятельностиили по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнитьобязательства по пп. _______ Договора подряда.
Гарантийная сумма уплачивается в течение _____ дн. после получения Гарантом письменного требования Подрядчика об исполнении гарантии (в дальнейшем — Требования). Одновременно с Требованием Подрядчик обязан представить Заказчику следующие надлежащим образом оформленные документы:
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
После исполнения гарантийных обязательств Гарант оформляет кредит Предприятию в размере гарантийной суммы на срок ______________________ с начислением ____% годовых.
2.1.2. В течение 1 дня после получения Требования уведомить Предприятие об этом в письменной форме.
2.1.3. В течение 1 дня после уплаты гарантийной суммы Подрядчику уведомить Предприятие об этом в письменной форме.
2.1.4. В течение __ дн. после исполнения Гарантии провести переговоры с Предприятием для оформления предоставляемого ему кредита на условиях, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора.
2.1.5. Гарантия предоставляется на срок ___________ дн.
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. В течение ____ дн. после подписания настоящего Договора уплатить Гаранту комиссионное вознаграждение в размере __________% гарантийной суммы.
2.2.2. При сообщении Гаранта о получении им Требования от Подрядчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Гаранта), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Гарантии.
2.2.3. Погасить ссуду, предоставленную Гарантом, на условиях, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора.
3. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.
3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.3. В случае оформления Гарантом ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Гаранту штрафные санкции из расчета _____% суммы ссуды за каждый день просрочки.
В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше ______________ после окончания срока, указанного в п. 2.1.1 настоящего Договора, Гарант имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
6.1. Гарант _____________________________________________________ (полное наименование) Адрес: __________________________________________________________ Банковские реквизиты ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6.2. Предприятие ________________________________________________ (полное наименование) Адрес:___________________________________________________________ Банковские реквизиты ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________За Гаранта ________________ За Предприятие ________________ (подпись) (подпись)М.П. М.П.
Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Гарант гарантирует надлежащее исполнение Принципалом обязательств по п.п. Договора подряда № от «»2014 г., заключенного Принципалом с , в дальнейшем именуемым «Бенефициар» («Подрядчик»), и уплату гарантийной суммы Подрядчику в случае, если Принципал в силу своей несостоятельности или по другим причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства.
3. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.
3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.3. В случае оформления Гарантом ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Гаранту штрафные санкции из расчета _____% суммы ссуды за каждый день просрочки.
В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше ______________ после окончания срока, указанного в п. 2.1.1 настоящего Договора, Гарант имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.
Примерная форма договора банковской гарантии по договору подряда и банковской гарантии — Договор банковской гарантии
г. _________________ «___»_____________ года
_________________________________________________, в дальнейшем именуемое
(наименование организации-гаранта)
«Гарант», в лице _______________________________________________________,
действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и
________________________________________________________________________,
(наименование предприятия или организации, получающих гарантию)
в дальнейшем именуемое «Предприятие», в лице ____________________________
______________________________________________, действующего на основании
__________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор (в дальнейшем — Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Гарант гарантирует надлежащее исполнение Предприятием обязательств по пп. _____ Договора подряда № _____ от _________ 201 _ г.,
заключенным Предприятием с _____________________________________________,
(наименование подрядной организации)
в дальнейшем именуемым «Подрядчиком», и уплату гарантийной суммы Подрядчику в случае, если Предприятие в силу своей несостоятельности или по другим причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства.
2. Обязательства Сторон
2.1. Гарант обязуется:
2.1.1. В течение _______ дн. от даты поступления на расчетный счет Гаранта, оговоренного в п.2.3.1. настоящего Договора, комиссионного вознаграждения предоставить Подрядчику письменную гарантию за Предприятие (в дальнейшем — Гарантия) с обязательством уплатить гарантийную сумму в размере __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Подрядчику в случае, если Предприятие вследствие его несостоятельности или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить обязательства по пп. ____________________ Договора подряда.
Гарантийная сумма уплачивается в течение ____________дн. после получения Гарантом письменного требования Подрядчика об исполнении гарантии (в дальнейшем — Требования). Одновременно с Требованием Подрядчик обязан представить Заказчику следующие надлежащим образом оформленные документы:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
После исполнения гарантийных обязательств Гарант оформляет кредит Предприятию в размере гарантийной суммы на срок _________________ с начислением _____________ % годовых.
2.1.2. В течение 1 дня после получения Требования уведомить Предприятие об этом в письменной форме.
2.1.3. В течение 1 дня после уплаты гарантийной суммы Подрядчику уведомить Предприятие об этом в письменной форме.
2.1.4. В течение _____ дн. после исполнения Гарантии провести переговоры с Предприятием для оформления предоставляемого ему кредита на условиях, указанных в п.2.1.1 настоящего Договора.
2.1.5. Гарантия предоставляется на срок ______________________ дн.
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. В течение ____________ дн. после подписания настоящего Договора уплатить Гаранту комиссионное вознаграждение в размере _____________________ % гарантийной суммы.
2.2.2. При сообщении Гаранта о получении им Требования от Подрядчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Гаранта), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Гарантии.
2.2.3. Погасить ссуду, предоставленную Гарантом, на условиях, указанных в п.2.1.1. настоящего Договора.
3. Изменение и прекращение Договора.
Ответственность Сторон
3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.
3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.3. В случае оформления Гарантом ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Гаранту штрафные санкции из расчета ____________% суммы ссуды за каждый день просрочки.
В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше ____________ после окончания срока, указанного в п.2.1.1. настоящего Договора, Гарант имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.
4. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.
4.2. Действие Договора прекращается:
- после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп. ______ Договора подряда;
- в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по пп. ______ Договора подряда другому предприятию (организации);
- в случае исполнения Гарантии — после окончания взаиморасчетов между Сторонами.
4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по 1 экз. для каждой из Сторон.
5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде _______________.
6. Реквизиты Сторон
6.1. Гарант ________________________________________________________
(полное наименование)
Адрес: _____________________________________________________________
Банковские реквизиты _______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6.2. Предприятие ___________________________________________________
(полное наименование)
Адрес: _____________________________________________________________
Банковские реквизиты _______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
За Гаранта ___________________ За Предприятие ____________________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.
Банковская гарантия
_______________________________________ гарантирует надлежащее исполнение
(наименование организации-гаранта)
обязательств ____________________________________________________________
(наименование организации-принципала)
по пп. ___________________договора подряда № _____ от _________ 201 _ г.,
заключенного с __________________________________________________________
(наименование организации-бенефициара)
При ненадлежащем исполнении указанных обязательств ______________________
________________, о чем _______________ обязан уведомить ________________
(принципалом) (бенефициар) (гаранта)
в письменной форме по адресу _______________________________________, что
__________________________ обязуется в течение ______ дн. после получения
(организация -гарант)
указанного письменного требования перевести на счет _____________________
(бенефициара)
_________________________________________________________________________
(гарантийная сумма прописью)
Вместе с указанным требованием ______________________________ должен
(бенефициар)
представить следующие надлежащим образом оформленные документы:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Гарантия предоставлена на срок от _______________________________ до
__________________ 201 __ г.
Руководитель предприятия (гаранта) _________________
(подпись)
Главный бухгалтер _______________
(подпись)
М.П.
Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0/